Договор банковской гарантии по договору подряда

Договор банковской гарантии по договору подряда

Договор банковской гарантии по договору подряда

На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора банковской гарантии по договору подряда, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 9,7 кб.

  1. Предмет договора
  2. Обязательства сторон
  3. Изменение и прекращение действия договора. ответственность сторон
  4. Срок действия договора
  5. Прочие условия
  6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  7. Подписи сторон

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Принципалом обязательств по п.п. __________ Договора подряда №__________ от «_____» _______________2016 г.

, заключенного Принципалом с ______________________________, в дальнейшем именуемым «Бенефициар» («Подрядчик»), и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Принципал в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Гарант обязуется:

2.1.1. В течение __________ дней с даты поступления на расчетный счет Гаранта оговоренного в п.2.2.1 настоящего Договора комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Принципала (в дальнейшем – «Гарантия») с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере __________ рублей.

Подрядчику в случае, если Принципал вследствие его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пункту __________ Договора подряда.

Гарантийная сумма уплачивается в течение __________ дней после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении Гарантии (в дальнейшем – «требование»). Одновременно с требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы: ______________________________.

После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Принципалу в размере гарантийной суммы на срок ____________________ с начислением __________% годовых.

2.1.2. В течение __________ дней после получения требования уведомить Принципала об этом в письменной форме.

2.1.3. В течение __________ дней после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить об этом Принципала в письменной форме.

2.1.4. В течение __________ дней после исполнения Гарантии провести переговоры с Принципалом для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.

2.1.5. Гарантия предоставляется на срок __________ дней.

2.2. Принципал обязуется:

2.2.1. В течение __________ дней после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере __________% от гарантийной суммы.

2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.

2.2.3. Вернуть кредит, предоставленный Гарантом, на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.

3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.

4.2. Действие Договора прекращается:

  • после окончания исполнения обязательств Принципала по п.п. __________ Договора подряда;
  • в случае передачи (переуступки) Принципалом своих обязательств по п.п. __________ Договора подряда другому лицу;
  • в случае исполнения Гарантии – после окончания взаиморасчетов между Сторонами.

4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

5.2. Стороны настоящего Договора обязуются предпринимать все усилия к урегулированию возникающих споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору имеют силу при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГарантЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

ПринципалЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_bankovskoj_garantii_po_dogovoru_podryada.html

Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда и банковской гарантии — Договор банковской гарантии

Договор банковской гарантии по договору подряда

 г. _________________                                                                    «___»_____________ года

 _________________________________________________, в дальнейшем именуемое

                         (наименование организации-гаранта)

 «Гарант», в лице _______________________________________________________,

 действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и

 ________________________________________________________________________,

     (наименование предприятия или организации, получающих гарантию)

 в дальнейшем именуемое «Предприятие», в лице ____________________________

 ______________________________________________, действующего на основании

 __________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

 заключили настоящий Договор (в дальнейшем — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Гарант гарантирует    надлежащее     исполнение    Предприятием обязательств по пп. _____ Договора подряда № _____ от _________ 201 _ г.,

заключенным Предприятием с _____________________________________________,

                                                                         (наименование подрядной организации)

в дальнейшем именуемым «Подрядчиком», и уплату гарантийной суммы  Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности  или  по другим причинам не сможет надлежащим   образом  исполнить  указанные обязательства.

2. Обязательства Сторон

2.1. Гарант обязуется:

2.1.1. В течение _______ дн. от даты поступления на  расчетный  счет Гаранта,  оговоренного  в  п.2.3.1. настоящего  Договора,  комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Предприятие (в дальнейшем — Гарантия) с обязательством уплатить гарантийную  сумму  в размере __________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

                          (сумма прописью)

Подрядчику   в   случае,    если    Предприятие       вследствие      его несостоятельности или по  иным  причинам  не  сможет  надлежащим  образом исполнить обязательства по пп. ____________________ Договора подряда.

Гарантийная  сумма  уплачивается  в  течение  ____________дн.  после получения  Гарантом  письменного  требования  Подрядчика  об   исполнении гарантии  (в  дальнейшем  —  Требования).  Одновременно   с   Требованием Подрядчик  обязан  представить  Заказчику  следующие  надлежащим  образом оформленные документы:

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________.

После исполнения гарантийных обязательств  Гарант  оформляет  кредит Предприятию в размере  гарантийной  суммы  на  срок   _________________ с  начислением _____________ % годовых.

2.1.2.  В  течение  1  дня  после  получения  Требования   уведомить Предприятие об этом в письменной форме.

2.1.3. В течение 1 дня после  уплаты  гарантийной  суммы  Подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.

2.1.4. В  течение  _____  дн.  после  исполнения  Гарантии  провести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита  на условиях, указанных в  п.2.1.1 настоящего Договора.

2.1.5. Гарантия предоставляется на  срок  ______________________ дн.

2.2. Предприятие обязуется:

2.2.1.  В  течение  ____________  дн.  после  подписания  настоящего Договора  уплатить  Гаранту   комиссионное   вознаграждение     в размере _____________________ % гарантийной суммы.

2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу  Гаранта), объясняющие ситуацию и  причины,  приведшие  к  необходимости  исполнения Гарантии.

2.2.3.  Погасить  ссуду,  предоставленную  Гарантом,  на   условиях, указанных в  п.2.1.1. настоящего Договора.

3. Изменение и прекращение Договора.
Ответственность Сторон

3.1.   Все   изменения   и   дополнения   к      настоящему Договору согласовываются  Сторонами  и  оформляются  отдельными     приложениями к Договору.

3.2. За невыполнение или  ненадлежащее  выполнение   обязательств по настоящему  Договору  стороны  несут  имущественную     ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.3. В случае оформления  Гарантом  ссуды  Предприятию  и  допущения просрочки  в  погашении  указанной  ссуды  Предприятие  обязано  уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета ____________% суммы ссуды  за  каждый день просрочки.

В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды  свыше ____________ после окончания  срока,  указанного  в   п.2.1.1.  настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

4. Срок действия Договора

4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.

4.2. Действие Договора прекращается:

  • после окончания исполнения обязательств  Предприятия  по  пп. ______ Договора подряда;
  • в случае передачи Предприятием (переуступки) своих  обязательств  по пп. ______ Договора подряда другому предприятию (организации);
  • в случае исполнения Гарантии — после окончания взаиморасчетов  между  Сторонами.

4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по  1 экз. для каждой из Сторон.

5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются  его неотъемлемой частью.

5.3. Стороны обязуются предпринимать  все  усилия  к  урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым  Стороны  не   придут к согласию, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде _______________.

6. Реквизиты Сторон

6.1. Гарант ________________________________________________________

                                (полное наименование)

Адрес: _____________________________________________________________

Банковские реквизиты _______________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

6.2. Предприятие ___________________________________________________

                                (полное наименование)

Адрес: _____________________________________________________________

Банковские реквизиты _______________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 За Гаранта ___________________        За Предприятие ____________________

                             (подпись)                                                         (подпись)

 М.П.                                                         М.П.

Банковская гарантия

 _______________________________________ гарантирует надлежащее исполнение

   (наименование организации-гаранта)

 обязательств ____________________________________________________________

                      (наименование организации-принципала)

 по пп. ___________________договора подряда № _____ от _________ 201 _ г.,

 заключенного с __________________________________________________________

                        (наименование организации-бенефициара)

 При ненадлежащем исполнении указанных обязательств ______________________

 ________________, о чем _______________ обязан уведомить ________________

   (принципалом)                    (бенефициар)                                     (гаранта)

 в письменной форме по адресу _______________________________________, что

 __________________________ обязуется в течение ______ дн. после получения

   (организация -гарант)

 указанного письменного требования перевести на счет _____________________

                                                                                                   (бенефициара)

 _________________________________________________________________________

                     (гарантийная сумма прописью)

      Вместе с указанным требованием ______________________________ должен

                                                                      (бенефициар)

 представить следующие надлежащим образом оформленные документы:

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

Гарантия предоставлена на срок от _______________________________ до

 __________________ 201 __ г.

Руководитель предприятия (гаранта) _________________

                                                                   (подпись)

Главный бухгалтер _______________

                                         (подпись)

           М.П.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0/

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Принципалом обязательств по п.п. Договора подряда № от «»2014 г., заключенного Принципалом с , в дальнейшем именуемым «Бенефициар» («Подрядчик»), и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Принципал в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.

Банковские гарантии при договоре подряда

Договор банковской гарантии по договору подряда

Банковская гарантия при договоре подряда  представляет собой обещание банка-гаранта выплатить Заказчику установленную условиями гарантии сумму денежных средств при нарушении Подрядчиком условий соглашения.

Требования к оформлению банковской гарантии:

  • Письменная форма
  • нумерация;
  • прошивка,
  • печать гаранта. 

Основные условия банка при обеспечении банковской гарантией 

  • Банковскую гарантию нельзя отозвать или передать.
  • Банки, выдающие банковские гарантии, включены в список Минфина по данным ЦБ.
  • Банковская гарантия заранее определяет конкретную величину выплаты Заказчику.
  • В ней прописаны все обязательства Подрядчика перед Заказчиком, нарушение которых влечет выдачу банковской гарантии.
  • Банковская гарантия предусматривает предоставление Заказчику неустойки в размере 0,1% от банка-гаранта в случае задержки выплаты.
  • Согласно ей, исполнение обязательств банка-гаранта осуществляется в момент, когда выплата поступает на основной расчетный счет Заказчика
  • Срок банковской гарантии устанавливается заранее.
  • Она предусматривает отлагательные условия, установленные заказчиком и Подрядчиком, при которых возникают отдельные права и обязанности, независимо от выполнения основных обязанностей договора подряда.
  • Включение в условия банковской гарантии требования о предоставлении заказчиком судебных актов, свидетельствующих о несоблюдении Подрядчиком своих обязательств, является противозаконным.

Договор подряда – соглашение между двумя сторонами, одна из которых Подрядчик, который обязуется выполнить работы, а вторая, Заказчик — оплатить предоставленные услуги.

Обязательные условия

  • Помимо данных Заказчика и Подрядчика внести в договор сведения о банке-гаранте (наименование ИНН и пр.)
  • Приложить к договору подряда заверенную копию банковской гарантии. Она вносится в перечень документов, прилагаемых к договору. 

Рекомендуемые условия

  • Заказчик обязан уведомить гаранта о факте нарушения подрядчиком условий договора.
  • Гарантийные выплаты являются выполненными в момент поступления денежных средств на основной расчетный счет Заказчика.
  • Если банк-гарант прекращает работу (лишение лицензии, банкротство, ликвидация), то в обязанность подрядчику вменяется замена обеспечения обязательств в установленный договором срок.
  • Заказчик имеет право передать право требования по банковской гарантии, предварительно уведомив банк-гарант.
  • Затраты на перечисления денежных средств по гарантии вменяются банку.
  • Условия штрафных санкции гаранту, просрочившему исполнение обязательств.

Заказчик имеет права отказаться от приема гарантии, если

  • в реестре банковской гарантии нет сведений о данной гарантии;
  • нарушены требования оформления гарантии;
  • некорректно указаны условия договора и обязательства подрядчика.

 Банк может быть освобожден от выдачи гарантии, если:

  • истек срок предоставления банковской гарантии;
  • Заказчик добровольно отказался от своих требований и прав по договору подряда;
  • требования Заказчика не совпадают с условиями предоставления банковской гарантии.

Возможные сомнения при выдаче банковских гарантий

  • Предоставленные документы действительны.
  • Нет факта, обязывающего предоставление банковской гарантии.
  • Обязательств подрядчика перед Заказчиком на самом деле нет.
  • Заказчик уже получил деньги от Подрядчика.

Если у банка-гаранта появляются такого рода сомнения, он обязан обратиться к участникам договора подряда за выяснением нюансов и подтверждением достоверности предоставленной информации. 

Составление договора подряда с банковской гарантией требует четкого знания и понимания российского законодательства. В противном случае, высоки риски убытков для участников соглашения. При заключении такого договора обязательства берут на себя три стороны, необходимо пристально контролировать все условия заключения такой сделки.

Если спор между сторонами договора все-таки обозначен, квалифицированная юридическая поддержка поможет найти выгодное решение с наименьшими потерями. 

Сильные юристы компании «ЭНСО» готовы помочь Вам составить  качественный договор подряда, защищающий Ваши права и интересы, а также помогут в решение спора в Вашу пользу!

Звоните по тел. +7 (343) 278-59-20

Источник: https://ensocompany.ru/publication/bankovskie-garantii-pri-dogovore-podryada

Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда (на примере банковской гарантии за заказчика)

Договор банковской гарантии по договору подряда
______________________________________________, в дальнейшем именуемое (наименование организации — гаранта)»Гарант», в лице_____________________________________________________,действующего на основании ________________________, с одной стороны, и_____________________________________________________________________, (наименование предприятия или организации, получающих гарантию)в дальнейшем именуемое «Предприятие», в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании_______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,заключили настоящий Договор (в дальнейшем — Договор) о нижеследующем: 1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Предприятиемобязательств по пп. ___ Договора подряда N _____ от _________ 199_ г.,заключенным Предприятием с __________________________________________, (наименование подрядной организации)в дальнейшем именуемым «Подрядчиком», и уплату гарантийной суммыПодрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельностиили по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнитьуказанные обязательства.

2.1. Гарант обязуется:

2.1.1. В течение ____ дн. от даты поступления на расчетный счетГаранта, оговоренного в п. 2.2.1 настоящего Договора, комиссионноговознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию заПредприятие (в дальнейшем — Гарантия) с обязательством уплатитьгарантийную сумму в размере ________________________________________________________________________________________________________________ (сумма прописью)Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие его несостоятельностиили по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнитьобязательства по пп. _______ Договора подряда.

Гарантийная сумма уплачивается в течение _____ дн. после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении гарантии (в дальнейшем — Требования). Одновременно с Требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы:

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Предприятию в размере гарантийной суммы на срок ______________________ с начислением ____% годовых.

2.1.2. В течение 1 дня после получения Требования уведомить Предприятие об этом в письменной форме.

2.1.3. В течение 1 дня после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.

2.1.4. В течение __ дн. после исполнения Гарантии провести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора.

2.1.5. Гарантия предоставляется на срок ___________ дн.

2.2. Предприятие обязуется:

2.2.1. В течение ____ дн. после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере __________% гарантийной суммы.

2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.

2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора.

3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета _____% суммы ссуды за каждый день просрочки.

В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ______________ после окончания срока, указанного в п. 2.1.1 настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. Гарант _____________________________________________________ (полное наименование) Адрес: __________________________________________________________ Банковские реквизиты ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6.2. Предприятие ________________________________________________ (полное наименование) Адрес:___________________________________________________________ Банковские реквизиты ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________За Гаранта ________________ За Предприятие ________________ (подпись) (подпись)М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Договор подряда с банковской гарантией на авансовые платежи

Договор банковской гарантии по договору подряда

по договору подряда«» 2019 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «», о нижеследующем:1.1.

Гарант гарантирует надлежащее исполнение Принципалом обязательств по п.п. Договора подряда № от г.

, заключенного Принципалом с , в дальнейшем именуемым «Бенефициар» («Подрядчик»), и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Принципал в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.2.1.

Гарант обязуется:2.1.1. В течение дней с даты поступления на расчетный счет Гаранта оговоренного в п.2.2.1 настоящего Договора комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Принципала (в дальнейшем – «Гарантия») с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере рублей.

Подрядчику в случае, если Принципал вследствие его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пункту Договора подряда.

Гарантийная сумма уплачивается в течение дней после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении Гарантии (в дальнейшем – «требование»).

Одновременно с требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы: . После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Принципалу в размере гарантийной суммы на срок с начислением % годовых.2.1.2. В течение дней после получения требования уведомить Принципала об этом в письменной форме.2.1.3.

В течение дней после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить об этом Принципала в письменной форме.2.1.4. В течение дней после исполнения Гарантии провести переговоры с Принципалом для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.2.1.5.

Вернуть кредит, предоставленный Гарантом, на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.3.1.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.3.2.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.4.1.

Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.4.2.

Действие Договора прекращается:

  • после окончания исполнения обязательств Принципала по п.п. Договора подряда;
  • в случае передачи (переуступки) Принципалом своих обязательств по п.п. Договора подряда другому лицу;
  • в случае исполнения Гарантии – после окончания взаиморасчетов между Сторонами.

4.3.

Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.5.2. Стороны настоящего Договора обязуются предпринимать все усилия к урегулированию возникающих споров путем переговоров.

Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.5.3.

Все приложения и дополнения к настоящему Договору имеют силу при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.5.4.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.Почтовый адрес:Корр./счёт:Почтовый адрес:Корр./счёт:Гарант _________________Принципал _________________

Банковская гарантия при договоре подряда

Действующее законодательство, в том числе и Закон № 44-ФЗ, предусматривает ответственность поставщиков, являющихся исполнителями по договорам подряда, за своевременное выполнение работ, их качество и сроки выполнения.

Банковская гарантия на исполнение контракта является обеспечением своевременного выполнения подрядных работ, а также их соответствующего качества.

При заключении договора подряда исполнитель обязуется не только выполнить заказ в установленные сроки, но и с достижением показателей, указанных в технической документации. Так, например, при выполнении реконструкции объекта, исполнитель обязан произвести работы по госконтракту таким образом, чтобы показатели прочности и устойчивости объекта не снизились по отношению к исходным.

БГ будет использована заказчиком в том случае, если подрядчик добровольно не устранил недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации объекта.

Стоит обратить внимание, что в договор подряда могут быть включены условия обеспечения обязательств не только генподрядчика, но и субподрядчиков, обязательства которых банковская гарантия на исполнение контракта должна покрывать в том числе и в течение гарантийного периода на выполненные работы.

Закон «О контрактной системе» имеет чёткие требования относительно формы обеспечительного документа, его срока действия и суммы, а также относительно кредитной организации, выступающей гарантом.

При этом заказчик по коммерческому контракту самостоятельно устанавливает ограничения по выбору гаранта, и все требования, касающиеся самого документа.

Именно поэтому плюсом коммерческой сделки является то, что исполнитель всегда имеет возможность согласовать все необходимые нюансы напрямую с заказчиком.

Необходима БГ? , опытные специалисты проконсультируют Вас по всем нюансам действующего законодательства, а также помогут оформить банковскую гарантию по госконтракту в кратчайшие сроки и на выгодных условиях. Помимо этого Вы сможете получить поддержку в оформлении тендерного кредита и профессиональное сопровождение на всех этапах коммерческого или государственного тендера.

И наши сотрудники ответят на все возникшие вопросы.

Договор банковской гарантии под выданный аванс в договоре подряда

2.2. Оплата Работ производится поэтапно в сроки, установленные в Графике оплаты выполненных работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).

2.3. Порядок оплаты Работ: ____________________________________.

Контрактом между принципалом и бенефициаром может быть договор подряда, поставки продукции, товара, оказания услуг, выполнения работ.

Рассмотрим обеспечение контракта гарантией на примере поставок продукции в адрес государственной структуры: После нововведений с 01.01.2014 стоимость банковских существенно выросла.

Если ранее можно было увидеть предложения банков по 1-2% годовых, то сейчас рыночными ставками считаются от 2,5% до 4% для крупных клиентов и 4-7% для клиентов МСБ.

Для получения гарантий подавляющее большинство банковских структур требуют предоставить следующие документы:

  • ­ устав и учредительный договор компании
  • ­ балансы за 3-5 отчетных периода
  • ­ ссылка на выигранные торги
  • ­ информация о торгах, которые компания ранее выиграла и выполнила

Гарантии не выдаются компаниям, которые:

  • ­ не имеют опыта поставки продукции / товаров в рамках государственных закупок
  • ­ убыточны или имеют отрицательные чистые активы
  • ­ существуют менее года

В случае, если сторона за которую банк выдал не выполняет своих обязательств по контракту, банк выплачивает компенсацию потерпевшей стороне в указанном в документе размере.

В последующем банк обращается в компанию, за которую была выдана гарантия с требованием возместить убытки банку. В рамках взыскания у клиента могут быть изъяты залоги, списаны средства со счета, обращены взыскания к поручителям, поданы иски в суд и т.п.

Кто может выдавать банковскую и что нужно для ее получения Стоимость оформления банковской Заключение договора банковской Однако, как бы там ни было, в договор непременно должна быть включена следующая информация (существенные условия банковской гарантии, они же будут прописаны и в самом финансовом документе) — дов от 31.07.2014 В остальной части отказано.

Во всех банках практически один и тот же необходимый пакет документов, предоставляемый принципалом: * Контракт с условиями о сроках и сумме обязательств, размере предоплаты.

* Бухгалтерская поквартальная отчетность за последний год с расшифровками статей баланса и отчетом о прибылях и убытках.

* Регистры по счетам расчетов с контрагентами по основным средствам. Банк вправе попросить и другие документы финансового характера и управленческого учета для выяснения надежности заявителя. Организация заключила договор на выдачу банковской гарантии под обеспечение выполнения договора строительного подряда.

Была выдана банковская гарантия сроком на 2 года.

По условиям договора банку было выплачено вознаграждение в фиксированной сумме. Как эту сумму учитывать в бухгалтерском и налоговом учете (налог на прибыль)?

Банковская обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства) (п. 1 ст. 369 ГК РФ) и вступает в силу со дня ее выдачи, если в не предусмотрено иное (ст.

Предыдущая статьяСледующая статья

MSBHelp

Механизм прост, и не сильно отличается от получения тендерной гарантии. Отличие в паре шагов.

— Предприниматель (Принципал) выиграл тендер, и подписал договор с Бенефициаром; —Обращается в банк, который рассматривает его заявку на получение гарантии на возврат аванса; — Банк выставляет счет на оплату комиссионного вознаграждения, за гарантии на возврат аванса (как правило, не больше 5% от суммы гарантии, но не менее 30-50 тыс.

руб.

) – это условие действует и для гарантии на исполнение контракта; — Предприниматель оплачивает комиссионное вознаграждение Банку, и получает гарантию на возврат аванса; — После чего, отправляет банковскую гарантию Бенефициару, который перечисляет авансовый платеж для выполнения контракта Принципалу (в некоторых случаях, аванс перечисляется заранее, все зависит от истории взаимоотношения Принципала и Бенефициара); Как Вы заметили отличие лишь в нескольких, хотя и немаловажных деталях, как например, что без данной банковской гарантии, Вы аванс от Бенефициара не получите.

Истечение банковской гарантии. Подрядный договор и обязательства Заказчика по оплате

(см.

текст в предыдущей редакции)6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

3.

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Бухгалтерские и юридические услуги

Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего договора.

3.

2. В течение 30 календарных дней с момента подписания договора, Заказчик выплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере ______% (не превышающем 20% от цены работ по договору) на основании счёта, выставленного Подрядчиком. настоящего договора. 3.3. Подрядчик обязуется не позднее 5 календарных дней со дня получения аванса выставить и направить заказным письмом на имя Главного бухгалтера Заказчика счет-фактуру на сумму полученного аванса в соответствии с требованиями статьи 169 НК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001г.

Банковская гарантия на возврат авансового платежа

Перечень документов, которые должны быть переданы на рассмотрение, включают следующие позиции:

  1. Регистры, включающие расчеты с контрагентами поставщика по основным средствам.
  2. Поквартальная бухгалтерская отчетность поставщика за последний год, включающая расшифровку статей баланса и отчет о прибылях и убытках.
  3. со сроками, размером обязательств и суммой предварительной оплаты.

За кредитным учреждением (банком) закреплено право требования дополнительных финансовых или управленческих документов, которые, на его взгляд, необходимы для принятия решения о предоставлении банковской гарантии.

Обращение рассматривается банком минимум три дня. Законом не установлены жесткие сроки возмещения банком аванса покупателю в гарантийных случаях – указывается «разумный срок», согласно ст.

Центр правовой помощи

, которое образует у принципала расходы.

Следовательно, у него возникает необходимость учета выплат, связанных с получением банковской гарантии.

В бухгалтерском учете расчеты с гарантом могут отражаться с использованием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»: Дебет 76 Кредит 51 — оплачена банку-гаранту сумма вознаграждения за выдачу банковской гарантии; Дебет 91 Кредит 76 — вознаграждение гаранта отражено в составе прочих расходов.

Так, определенная доля той суммы, которую составляет стоимость работ, может удерживаться заказчиком до завершения гарантийного срока, И тогда при обнаружении в этот период недостатков в выполненной работе заказчик может на их устранение направить удержанные им денежные средства.

Использовать соответствующие способы обеспечения исполнения обязательств контрагентом может и подрядчик.

Договор подряда на строительство объекта (с условием о банковской гарантии)

Состав рабочей документации: ————————————————————————— ¦Наименование документа ¦Кол-во экз.

¦Срок предоставления ¦ +————————————+—————+———————+ ¦ ¦ ¦ ¦ +————————————+—————+———————+ ¦ ¦ ¦ ¦ +————————————+—————+———————+ ¦ ¦ ¦ ¦ +————————————+—————+———————+ ¦ ¦ ¦ ¦ +————————————+—————+———————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ————————————-+—————+——————— 1.5. Стороны признали обязательными к исполнению требования, содержащиеся в: 1.5.1.

Источник: https://rusdolgi.ru/dogovor-podrjada-s-bankovskoj-garantiej-na-avansovye-platezhi-29860/

ПравГид
Добавить комментарий