Договор комиссии на приобретение оборудования путем заключения договора поставки

Договор комиссии (на приобретение оборудования), Договор (форма) от 05 июля 2019 года

Договор комиссии на приобретение оборудования путем заключения договора поставки

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Договор комиссии (на приобретение оборудования)

г. Санкт-Петербург««20__ г.
, именуемое
(указать наименование организации)
в дальнейшем Комиссионер, в лице,
(указать должность, фамилию, имя и отчество)
действующего на основании, с одной стороны,
(устава, доверенности и т.п.)
и, именуемое
(указать наименование организации)
в дальнейшем Комитент, в лице,
(указать должность, фамилию, имя и отчество)
действующего на основании, с другой стороны,
(устава, доверенности и т.п.)
а вместе именуемые далее Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершить в срок до««
____ г. от своего имени за обусловленное в договоре вознаграждение и за счет Комитента следующие юридические действия: 1.1.1. приобрести оборудование путем заключения договора поставки оборудования.1.2. Количество, цена, качество приобретаемого оборудования определяются в соответствии с приложением 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. *1)1.3. По сделке, совершенной Комиссионером с третьим лицом, все права и обязанности принадлежат Комиссионеру, хотя бы Комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению этой сделки.1.4. Оборудование, приобретенное Комиссионером для Комитента, является собственностью Комитента.

2. Обязанности сторон

2.1. Комитент обязан:2.1.1. принять от Комиссионера все исполненное по поручению;2.1.2. осмотреть приобретенное для него оборудование Комиссионером и при обнаружении недостатков незамедлительно известить о них Комиссионера;2.1.3. освободить Комиссионера от обязательств, принятых им на себя, по исполнению поручения перед третьим лицом;2.1.4. возместить издержки Комиссионера, понесенные им при выполнении поручения Комитента;2.1.5. в течение 15 дней с момента подписания настоящего договора перечислить на расчетный счет Комиссионера денежную сумму, необходимую для закупки оборудования согласно п.1.1;2.1.6. в течение 10 дней с момента получения отчета произвести с Комиссионером полный расчет.2.2. Комиссионер обязан: 2.2.1. известить Комитента не позднее чем за две недели о наличии непредвиденных обстоятельств, препятствующих заключению сделок на условиях, предложенных Комитентом;2.2.2. передать оборудование перевозчику для доставки его Комитенту либо иному лицу, указанному Комитентом;2.2.3. известить Комитента о заключенной сделке в течение трех дней с момента ее заключения;2.2.4. в течение 15 дней с момента заключения сделки представить Комитенту отчет с указанием всех произведенных расходов.2.3. Комиссионер обязуется совершить сделку на условиях, наиболее выгодных для Комитента. Если при предложении более выгодных условий он не сможет немедленно связаться с Комитентом, чтобы получить от него указания, Комиссионер вправе отойти от указаний Комитента и принять самостоятельное решение, известив об этом при первой же возможности Комитента. При этом все полученное в результате такой сделки переходит к Комитенту.2.4. При наличии возражений по отчету Комитент обязан в течение __________ сообщить об этом Комиссионеру. При отсутствии возражений отчет считается принятым.

3. Сроки и порядок расчетов

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента надлежащего исполнения сторонами обязательств.3.2. Вознаграждение Комиссионеру устанавливается в размере ____% от цены поставляемого оборудования.3.3. Комитент на основании представленного Комиссионером отчета производит окончательный расчет с Комиссионером в срок, указанный в п.2.1.6 настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Комиссионера.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.4.2. Сторона, причинившая другой стороне убытки вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, возмещает этой Стороне причиненные ей убытки в полном объеме, включая упущенную выгоду. 4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного п.п.2.1.1, 2.1.4, 2.1.6 настоящего договора, Комитент выплачивает Комиссионеру пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы вознаграждения, выплачиваемой Комиссионеру, указанной в п.3.2 настоящего договора, в день.4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного п.2.2.4 настоящего договора, Комиссионер выплачивает Комитенту пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы вознаграждения, выплачиваемой Комиссионеру, указанной в п.3.2 настоящего договора, в день.

5. Порядок изменения и расторжения договора

5.1. Договор может быть досрочно прекращен Комиссионером в том случае, когда исполнение поручения Комитента невозможно по независящим от Комиссионера причинам или при нарушении Комитентом условий договора. Заявление об отказе должно быть составлено в письменной форме.5.2. Комитент вправе прекратить договор в любое время, уплатив Комиссионеру вознаграждение за совершенные им в период действия договора сделки и возместив его расходы по выполнению данного ему поручения.5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента подписания их сторонами.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Реквизиты сторон

КомиссионерКомитент
Адрес
ИНН
Р/счет
Банк
К/счет
БИК
ОКОНХ
ОКПО
Тел/факс
Комиссионер:Комитент:
()()
««20__ г.««20__ г.
М.П.М.П.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/808002918

Договор комиссии на поставку оборудования

Договор комиссии на приобретение оборудования путем заключения договора поставки

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного п.п. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.6 настоящего договора, Комитент выплачивает Комиссионеру пени в размере __________% от суммы вознаграждения, выплачиваемой Комиссионеру, указанной в п.3.

2 настоящего договора, в день. 4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного п.2.2.4 настоящего договора, Комиссионер выплачивает Комитенту пени в размере __________% от суммы вознаграждения, выплачиваемой Комиссионеру, указанной в п.3.

2 настоящего договора, в день.

5.1. Договор может быть досрочно прекращен Комиссионером в том случае, когда исполнение поручения Комитента невозможно по независящим от Комиссионера причинам, или при нарушении Комитентом условий договора.

Заявление об отказе должно быть составлено в письменной форме.

Договор комиссии на реализацию товара

Принять от Комиссионера все полученное по договору.3.1.5. Выплатить Комиссионеру полагаемое вознаграждение в размере и в порядке, установленном настоящим Договором.3.2.

Не реализованный в указанный срок товар подлежит возврату Комитенту в течение рабочих дней по накладной после окончания установленного срока.3.3.3.

Незамедлительно сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.3.3.4.

Договор комиссии на приобретение оборудования путем заключения

Сторона, причинившая другой стороне убытки вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, возмещает этой Стороне причиненные ей убытки в полном объеме, включая упущенную выгоду.4.3.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного п.п. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.6 настоящего договора, Комитент выплачивает Комиссионеру пени в размере ________% от суммы вознаграждения, выплачиваемой Комиссионеру, указанной в п.3.

2 настоящего договора, в день.4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного п.2.2.4 настоящего договора, Комиссионер выплачивает Комитенту пени в размере ________% от суммы вознаграждения, выплачиваемой Комиссионеру, указанной в п.3.

2 настоящего договора, в день.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА5.1.

Договор поставки оборудования

оборудованияг. «» 2019 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Продавец обязуется поставить Покупателю и ввести в эксплуатацию в соответствии с «Порядком ввода в эксплуатацию» (Приложение № к настоящему Договору) оборудование, указанное в спецификации (Приложение № к настоящему Договору).

Покупатель обязуется принять и оплатить указанное оборудование, а также обеспечить условия эксплуатации, указанные в Приложении № к настоящему Договору.

Также Продавец обязуется осуществлять гарантийное обслуживание данного оборудования в соответствии с приложением № к настоящему Договору.1.2.

Приложения № являются неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3.

Поставка оборудования осуществляется согласно спецификации (Приложение №) со склада Продавца в г.

.3.2. Приемка оборудования производится на складе Покупателя, о чем составляется расходная накладная, подписываемая представителями сторон настоящего Договора.4.1.

Цены на оборудование определяются в условных единицах.4.2.

Оплата по настоящему договору производится в рублях поэтапно. Суммы, подлежащие оплате и сроки, в которые будут производиться оплаты, приведены в следующем графике:4.2.1. Первый платеж составляет % от итоговой суммы, что составляет рублей, в том числе НДС рублей и осуществляется в течение трех банковских дней с даты подписания Договора.

4.2.2. Второй платеж составляет %, что составляет рублей, в том числе НДС рублей и осуществляется после прихода оборудования на склад Поставщика.4.3.

Покупатель обязуется в течение трех банковских дней с момента оплаты предоставить Продавцу копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.5.1.

В случае нарушения сроков поставки оплаченного товара Продавцом, Продавец обязуется уплатить пеню из расчета % от суммы не представленного в срок товара за каждый день задержки, но не более % от общей суммы оплаченного товара. Пеня начисляется с даты получения Продавцом письменного Уведомления от Покупателя Продавцу, которое является неотъемлемой частью Договора.5.2.

В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, Покупатель обязуется уплатить пеню из расчета % невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более % от общей суммы счета, выставленного на соответствующую партию товара.

Пеня начисляется с даты направления Покупателем письменного оформления Уведомления от Продавца Покупателю, которое является неотъемлемой частью Договора.5.3.

согласно законодательству РФ.6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора, могут быть произведены только на основании письменного соглашения сторон, оформляемого отдельным протоколом.6.3.

Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.6.4.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами всех обязательств по Договору.6.5.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.ПродавецЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ПокупательЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Продавец _________________Покупатель _________________

Договор комиссии на реализацию товара — образец

Кроме того, всегда есть шанс, что комиссионер совершит сделку на условиях более выгодных, чем предполагалось. 2 ст. 992 ГК). Однако в договоре можно предусмотреть и иное, например:

    вся сумма выгоды остается у комиссионера; вся сумма выгоды причитается комитенту; выгода распределяется между сторонами в иных пропорциях, нежели по закону (30 и 70%, 40 и 60% и т. д.).

Цена договора комиссии выражена в вознаграждении комиссионера, при этом она не является существенным условием.

Договр комиссии на приобретение оборудования путем заключения договора купли продажи

в течение дней с момента получения отчета произвести с Комиссионером полный расчет.

2.2. Комиссионер обязан: 2.2.1. известить Комитента не позднее, чем за дней о наличии непредвиденных обстоятельств, препятствующих заключению сделок на условиях, предложенных Комитентом; 2.2.2. передать оборудование перевозчику для доставки его Комитенту либо иному лицу, указанному Комитентом; 2.2.3.

известить Комитента о заключенной сделке в течение дней с момента ее заключения; 2.2.4. в течение дней с момента заключения сделки представить Комитенту отчет с указанием всех произведенных расходов.

2.3. Комиссионер обязуется совершить сделку на условиях, наиболее выгодных для Комитента.

Источник: https://civilyur.ru/dogovor-komissii-na-postavku-oborudovanija-92947/

Договор комиссии на совершение сделок по закупке импортного товара

Договор комиссии на приобретение оборудования путем заключения договора поставки

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Комитент», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Комиссионер», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Согласно настоящему договору Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение совершить для Комитента от своего имени за счет Комитента одну или несколько сделок по закупке импортного товара для Комитента, именуемого в дальнейшем «Товар» у Поставщиков.

1.2. Наименование товара, требования к его количеству, инвойсные цены, согласовываются сторонами в Спецификациях, которые будут являться неотъемлемой частью Договора.

1.3. При заключении соответствующего контракта с иностранным контрагентом Комиссионер обязуется действовать в интересах Комитента и на условиях, наиболее выгодных для последнего.

1.4. Номинация Продавца товара производится Комитентом.

1.5. Контроль за качеством отгруженной продукции, соответствие количества отгруженной продукции согласно спецификации производится за счет Комитента и при его участии.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Комиссионер обязуется:

  • заключить от своего имени внешнеэкономический контракт с иностранным контрагентом, далее по тексту договора, именуемый «Поставщик», на приобретение Товара для Комитента;
  • своевременно произвести расчет с Поставщиком за поставленный на территорию РФ товар из средств, полученных от Комитента;
  • получить товар, прибывающий в порт Владивосток по контракту, заключенному Комиссионером с Поставщиком;
  • произвести таможенное оформление товара Комитента в пункте пересечения таможенной границы РФ (т.е. выпуска его в свободное обращение) обеспечить подачу грузовой таможенной декларации в таможню в течении рабочих дней при условии:
    • получения оригинала морского коносамента с отметкой «груз таможенный»;
    • оригинала коносамента, инвойса, упаковочного листа от Поставщика;
    • денежных средств для оплаты таможенных пошлин за рабочих дня до подачи ГТД от Комитента.
  • организовать доставку товара в место, указанное Комитентом;
  • по исполнении поручения в течение дней представить Комитенту по факсимильной связи отчет об исполнении комиссионного поручения с приложением всех документов с дальнейшим предоставлением оригинала отчета;
  • отвечать перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него товара Комитента в случае, если утрата, недостача или повреждение произошли по его вине. В случае если таможенный досмотр не проводился, и пломба отправителя не нарушалась, то Комиссионер не несет ответственность за качество и количество товара.
  • сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего договора.

2.2. Комитент обязуется:

  • принять от Комиссионера все исполненное по поручению;
  • оплатить Комиссионеру расходы, связанные с исполнением поручения в т.ч. и комиссионное вознаграждение в соответствии с п.3 настоящего Договора. Дополнительные расходы, связанные с выполнением Комиссионером обязательств по настоящему Договору, Комитент оплачивает по факту при предоставлении счетов от поставщиков услуг привлекаемых для выполнения обязательств Комиссионера перед Комитентом;
  • сообщить Комиссионеру о возражениях по отчету в течение банковских дней со дня получения отчета. При отсутствии возражений отчет считается принятым.
  • в течение рабочих дней с момента выставления счета произвести с Комиссионером полный расчет, в т.ч. оплату вознаграждения.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Оплата по договору осуществляется Комитентом путем перечисления денежных средств, в рублях по курсу ЦБР, на расчетный счет Комиссионера.

Сумма включает в себя расходы по оплате Товара, транспортные, терминальные и прочие расходы, связанные с исполнением настоящего договора, таможенные платежи и вознаграждение Комиссионеру (комиссию).

Оплата может производиться частями по мере необходимости оплаты за Товар, таможенных платежей и прочих необходимых расходов. Окончательный расчет производится на основании принятого окончательного Акта выполненных работ.

3.2. Оплата Товара Комиссионером Поставщику производится в течение рабочих дней с момента получения Комиссионером проформы инвойса, при условии оплаты к этому моменту Комитентом денежных средств, необходимых для закупки, доставки и таможенного оформления Товара.

3.3.

Расчет таможенных платежей осуществляется в соответствии с законодательством РФ на основе ТН ВЭД, действующей на момент поставки товара по следующей формуле:

  • Таможенные платежи = Пошлина + НДС + Таможенные сборы;
  • Пошлина = (стоимость Товара по инвойсу + фрахт) х ставка пошлины;
  • НДС = (стоимость товара по инвойс + фрахт+ пошлина) х ставка НДС;
  • Таможенные сборы согласно законодательству РФ.

3.4.По решению таможенных органов может быть назначена корректировка таможенной стоимости, указанной Комиссионером при подаче ГТД и соответственно увеличена сумма таможенных платежей. В данном случае, Комиссионер предоставляет Комитенту расчет обеспечения таможенных платежей, основанный на требованиях таможенных органов.

Комитент перечисляет 100% сумму расчета корректировки таможенных платежей на расчетный счет Комиссионера (либо на счет таможни за Комиссионера) и Комиссионер выпускает товар под условный выпуск, в дальнейшем предоставляя в таможенные органы пакет документов, подтверждающих таможенную стоимость товара.

При этом Комитенту предоставляются копии КТС и таможенная расписка на размер обеспечения таможенных платежей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ответственность Сторон во всех случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков исполнения поручения, предусмотренных Приложениями к настоящему договору, Комиссионер уплачивает Комитенту неустойку в размере % в день от общей стоимости товара, приобретаемого по соответствующему Приложению, за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости такого товара.

4.3. За нарушение сроков перечисления денежных средств для оплаты товара, приобретаемого Комиссионером по соответствующему Приложению к настоящему договору, Комитент уплачивает Комиссионеру неустойку в размере % от общей стоимости приобретаемого товара за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости такого товара.

5. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они обусловлены действием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и др. стихийные бедствия, а также изменение в законодательстве.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «» года.

6.2. Срок действия договора продлевается на каждый последующий календарный год при условии, что ни одна из сторон не уведомит другую сторону об отказе за календарных дней до его окончания.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.4. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий договор необходимые дополнения либо изменения, которые будут иметь силу, если подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут разрешаться в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, применяются положения действующего законодательства РФ.

7.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.6. Настоящий Договор может быть подписан по средствам факсимильной связи. В этом случае он будет иметь юридическую силу до момента получения Сторонами оригинала договора.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Комитент

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Комиссионер

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0

Договор на приобретение оборудования за счет другого лица

Договор комиссии на приобретение оборудования путем заключения договора поставки

Окончательный расчет производится на основании акта сверки взаиморасчетов в течение 5 (пяти) банковских дней путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 14 Договора. 11.5.

При изменении или расторжении Договора по причине невыполнения или существенного нарушения условий Договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных таким изменением или расторжением Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 11.6. При систематическом неисполнении или ненадлежащем исполнении условий Договора Стороны вправе расторгнуть Договор в судебном порядке. 11.7. Расторжение Договора не влияет на обязательства Сторон по Договору, принятых до даты расторжения такого Договора. Статья 12. Заключительные положения 12.1.

Договор купли-продажи оборудования 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Договор купли-продажи товаров, заключенный с физическим лицом, должен содержать все условия, предусмотренные главой 30 ГК РФ. Существенные условия договора купли-продажи (условия, без согласования которых договор не будет считаться заключенным) — наименование и количество товара (п.
3 ст. 455и п.

2 ст. 465ГК РФ). Реквизиты Сторон Заказчик: Наименование ИНН ;КПП Юридический адрес: Почтовый адрес: Банковские реквизиты Тел./факс: Адрес эл. почты: Ответственное лицо: Должность, Ф. И.О. Тел./факс: Адрес эл.

почты: Поставщик: Наименование ИНН ;КПП Юридический адрес: Почтовый адрес: Банковские реквизиты Тел./факс: Адрес эл.

Договор №

Отправление претензий и ответов на них осуществляется заказным письмом с уведомлением либо по факсимильной связи в соответствии с данными, указанными в статье 14 Договора. 9.2. В случае не достижения взаимоприемлемых решений между Сторонами, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. Статья 10. Гарантии 10.1.

Гарантия на Оборудование составляет с момента подписания уполномоченными представителями Сторон акта оказания услуг пуско-наладки Оборудования.
10.2 . Поставщик настоящим гарантирует, что Оборудование, поставленное в рамках Договора, является новым, неиспользованным, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.

Примерный договор о передаче имущества в счёт задолженности

Поставщик далее гарантирует, что Оборудование, поставленное по Договору, в течение гарантийного срока эксплуатации, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленного Оборудования в условиях, обычных для страны конечного назначения.

10.3. В случае выхода из строя Оборудования в течение гарантийного срока ремонт осуществляется на территории Заказчика или, при необходимости, сервисным центром, указанным в гарантийном талоне, который прикладывается к поставляемому Оборудованию. Доставка до сервисного центра и обратно в течение гарантийного срока осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика.

Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, путем использования факсимильных или электронных средств связи, на телефон/факс или электронный адрес ответственного лица Поставщика, указанный в статье 14 Договора.

Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента получения такого уведомления, обязан предоставить Заказчику недостающие документы. Статья 4. Сдача-приемка Оборудования 4.1. Сдача-приемка поставленного Оборудования осуществляется по адресу, указанному в п. 3.2 статьи 3 Договора. 4.2.

Заказчик осуществляет приемку Оборудования по наименованию, качеству и количеству Оборудования, указанного в Спецификации. По факту приемки Оборудования Заказчик подписывает товарную накладную. 4.3.

Наименование, технические характеристики, количество и стоимость Оборудования указаны в Спецификации (Приложение к Договору), которая является его неотъемлемой частью. 1.3.

Параметры, качество и технические характеристики поставляемого Оборудования должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации и Техническим заданием (Приложение к Договору). 1.4. На момент поставки Заказчику Оборудования, Поставщик гарантирует, что оно принадлежит ему на праве собственности и не обременено правами третьих лиц, не заложено, не состоит в споре и/или под арестом.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов 2.1. Цена Договора составляет руб. ( рублей копеек), включая НДС (18 %) руб.

Право собственности, риск случайной гибели или повреждения и иные риски переходят от Поставщика к Заказчику в момент передачи Оборудования в полной комплектации и подписания товарной накладной обеими Сторонами. 3.6.

Обязательным условием Договора является поставка нового Оборудования и предоставление Поставщиком на него технической документации, а так же предоставление необходимых для поставки сертификационных и товаросопроводительных документов, гарантийных документов, и иных документов, предоставление которых, предусмотрено Техническим заданием, заверенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или страны производителя Оборудования. Получить полный текст 3.7. В случае отсутствия документации, предусмотренной п.

Источник: https://law-uradres.ru/dogovor-na-priobretenie-oborudovaniya-za-schet-drugogo-litsa/

Договор комиссии на приобретение оборудования путем заключения договора поставки

Договор комиссии на приобретение оборудования путем заключения договора поставки

На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора комиссии на приобретение оборудования путем заключения договора поставки, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 12,0 кб.

  1. Предмет договора
  2. Обязанности сторон
  3. Сроки и порядок расчетов
  4. Ответственность сторон
  5. Порядок изменения и расторжения договора
  6. Прочие условия
  7. Порядок рассмотрения споров
  8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  9. Подписи сторон

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Комитент», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Комиссионер», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершить в срок до «_____» _______________2016 г. от своего имени за обусловленное в договоре вознаграждение и за счет Комитента следующие юридические действия: ______________________________.

1.1.1. приобрести оборудование путем заключения договора поставки оборудования.

1.2. Количество, цена, качество приобретаемого оборудования определяются в соответствии с приложением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. По сделке, совершенной Комиссионером с третьим лицом, все права и обязанности принадлежат Комиссионеру, хотя бы Комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению этой сделки.

1.4. Оборудование, приобретенное Комиссионером для Комитента, является собственностью Комитента.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Комитент обязан:

2.1.1. принять от Комиссионера все исполненное по поручению;

2.1.2. осмотреть приобретенное для него оборудование Комиссионером и при обнаружении недостатков незамедлительно известить о них Комиссионера;

2.1.3. освободить Комиссионера от обязательств, принятых им на себя, по исполнению поручения перед третьим лицом;

2.1.4. возместить издержки Комиссионера, понесенные им при выполнении поручения Комитента;

2.1.5. в течение __________ дней с момента подписания настоящего договора перечислить на расчетный счет Комиссионера денежную сумму, необходимую для закупки оборудования согласно п.1.1;

2.1.6. в течение __________ дней с момента получения отчета произвести с Комиссионером полный расчет.

2.2. Комиссионер обязан:

2.2.1. известить Комитента не позднее, чем за __________ дней о наличии непредвиденных обстоятельств, препятствующих заключению сделок на условиях, предложенных Комитентом;

2.2.2. передать оборудование перевозчику для доставки его Комитенту либо иному лицу, указанному Комитентом;

2.2.3. известить Комитента о заключенной сделке в течение ________ дней с момента ее заключения;

2.2.4. в течение __________ дней с момента заключения сделки представить Комитенту отчет с указанием всех произведенных расходов.

2.3. Комиссионер обязуется совершить сделку на условиях, наиболее выгодных для Комитента.

Если при предложении более выгодных условий он не сможет немедленно связаться с Комитентом, чтобы получить от него указания, Комиссионер вправе отойти от указаний Комитента и принять самостоятельное решение, известив об этом при первой же возможности Комитента. При этом все полученное в результате такой сделки переходит к Комитенту.

2.4. При наличии возражений по отчету Комитент обязан в течение ___________________ сообщить об этом Комиссионеру. При отсутствии возражений отчет считается принятым.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента надлежащего исполнения сторонами обязательств.

3.2. Вознаграждение Комиссионеру устанавливается в размере __________% от цены поставляемого оборудования.

3.3. Комитент на основании представленного Комиссионером отчета производит окончательный расчет с Комиссионером в срок, указанный в п.2.1.6 настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Комиссионера.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор может быть досрочно прекращен Комиссионером в том случае, когда исполнение поручения Комитента невозможно по независящим от Комиссионера причинам, или при нарушении Комитентом условий договора. Заявление об отказе должно быть составлено в письменной форме.

5.2. Комитент вправе прекратить договор в любое время, уплатив Комиссионеру вознаграждение за совершенные им в период действия договора сделки и возместив его расходы по выполнению данного ему поручения.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента подписания их сторонами.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в __________ экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда г. ____________________.

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Комитент _________________

Комиссионер _________________

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_komissii_na_priobretenie_oborudovaniya_putem_zaklyucheniya_dogovora_postavki.html

ПравГид
Добавить комментарий