Договор на создание передачу научно технической продукции
Оставить к документу к документу «Договор на создание и передачу НТП на межотраслевой основе» Комментариев пока нет Похожие документы
- Договор на создание научно-технической или производственной продукции
- Дополнительное соглашение на проведение НИОКР
- Заказ на проведение НИОК и технологических работ
- Информационная карта на НИОКР
- Протокол согласования договорной цены
- Регистрационная карта на НИОКР
- Акт сдачи — приемки научно-технической продукции
- Договор на выполнение научно-исследовательской работы (положение Совмина СССР от 04.07.88)
- Договор на создание (передачу) научно-технической продукции
Образец документа полезен? Если документ «Договор на создание и передачу НТП на межотраслевой основе» оказался для вас полезным, просим вас оставить отзыв о нём.
Положение о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции
Договоры на создание научно-технической продукции.- Хозяйство и право. 1989. № 3. С. 67-74. •* См.: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1988. № 5. С. 8. 247 фондов и кредиты банков, а в отдельных случаях и бюджетные ассигнования.
Сдача-приемка научно-технической продукции. Сдача-приемка научно-технической продукции составляет особый этап исполнения данного договора. Она оформляется специальным актом.
По соглашению сторон акт сдачи-приемки может входить в состав договора на создание (передачу) научно-технической продукции.
Ответственность за нарушение условий договора на создание (передачу) научно-технической продукции.
За неисполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответственность на условиях и в размере, которые они сами определили в договоре.
Договор на создание (передачу) научно-технической продукции
Приложение N ). 11. Передачаоформленной вустановленном порядке документации по отдельным этапамдоговора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя инаправляется Исполнителю следующего этапа с уведомлением Заказчика. 12.
Призавершении работИсполнитель представляетЗаказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему: -комплектанаучной,техническойидругойдокументации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора; — протоколакомиссии поприемке опытныхобразцов (партий) новой техники, изготовленныхпо договору(только длядоговоров, выполнение которых предусматриваетприемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники); -копиипротоколанаучно-техническогосоветаИсполнителяс заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение (наименование, число, месяц и год утверждения).
Договор на создание и передачу нтп на межотраслевой основе
Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.
Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) . 1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора .
1.3. Срок сдачи работ по договору «»2018 г. 1.4.
и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора. 1.5.
Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ от «»2018 г. №, являющегося частью договора. 1.6.
Портал «юристъ» — ваш успех в учебе и работе!
Важно Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:
- комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
- протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
- копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение от «»2018 г.
3.4. Заказчик обязан в срок до «»2018 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.
3.5.
По договору на передачу научно-технической продукции само право использования данной продукции (в отличие, например, от исключительного права использования охраняемого патентом изобретения, передаваемого по лицензионному договору) не уступается и не оплачивается. Передаются лишь знания, овеществленные в технической документации и образцах техники, а также производственный опыт. Стороны по договору на создание (передачу) научно-технической продукции.
В качестве сторон по договору могут выступать любые субъекты гражданского права. Чаще всего в этом качестве выступают предприятия и коммерческие организации, а также учреждения, осуществляющие научную и научно-техническую деятельность. Условия договора на создание (передачу) научно-технической продукции.
Договор на создание (передачу) научно-технической продукции пример
Обычно договор оформляется в соответствии с примерным образцом**. Договорная цена на научно-техническую продукцию. Одним из важнейших условий договора является цена создаваемой (передаваемой) научно-технической продукции.
Поскольку на многие виды такой продукции отсутствуют общественно необходимые затраты, размер цены определяется эффективностью продукции для потребителя, соотношением спроса и предложения на нее, а не фактическими затратами на ее разработку.
Обычно договорная цена на научно-техническую продукцию устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение.
В случае мотивированного отказа Заказчика заинтересованными сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок, сроков их выполнения. 17. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. 18.
При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико- экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере (сумма прописью) из средств (источник).
19.
5.2. Другие условия по усмотрению сторон: . 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1. Срок действия договора с «»2018 г. по «»2018 г. 6.2. К настоящему договору прилагаются: . 6.3. Совершено в «»2018 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 8.
Договор на создание передачу научно-технической продукции
Внимание
Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору. 4.3.
Исполнитель в случае невыполнения обязательств по договору возвращает Заказчику перечисленную сумму оплаты полностью либо пропорционально сумме стоимости невыполненной работы, а также выплачивает штраф за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по договору работ. 4.4. В случае необоснованного отказа от приемки продукции Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1% стоимости работ.
4.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде. 5.1.
Договор на создание передачу научно-технической продукции пример
Предметом договора на создание научно-технической продукции могут быть научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические работы, работы по изготовлению, испытанию и поставке опытных образцов и партий изделий (продукции), другие работы по профилю деятельности научной организации.
Иначе говоря, если предметом договора является создание научно-технической продукции, то он в значительной мере совпадает с договором о выполнении НИОКР.
Существенные отличия присущи договору, регулирующему отношения по передаче либо одновременно по созданию, передаче, освоению и внедрению научно-технической продукции, а также по ее дальнейшему обслуживанию.
Источник: http://abm-a.ru/dogovor-na-sozdanie-peredachu-nauchno-tehnicheskoj-produktsii/
Договор на создание (передачу) научно-технической продукции
на создание (передачу) научно-технической продукции
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) .
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора .
1.3. Срок сдачи работ по договору «»2014 г.
1.4. и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ от «»2014 г. №, являющегося частью договора.
1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на путем .
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене рублей.
2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.
2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен от «»2014 г. №, являющегося частью договора.
3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:
- комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
- протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
- копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение от «»2014 г.
3.4. Заказчик обязан в срок до «»2014 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.
3.5. Исполнитель обязан в срок до «»2014 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).
3.6. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.
3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере рублей.
3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств .
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию .
5.2. Другие условия по усмотрению сторон: .
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия договора с «»2014 г. по «»2014 г.
6.2. К настоящему договору прилагаются: .
6.3. Совершено в «»2014 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель _________________Заказчик _________________
Источник: http://digm.ru/dogovor-na-sozdanie-peredachu-nauchno-tehnicheskoy-produkcii.html
Договор на создание (передачу) научно-технической продукции (скачать образец 2018)
г. _______________ «____» ______________ 2018 г.
________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) ________________________________________________.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора ________________________________________________.
1.3. Срок сдачи работ по договору «___» _____________ 2018 г.
1.4. и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ ________________________ от «___» _____________ 2018 г. №________, являющегося частью договора.
1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на ________________________ путем ________________________________________________.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене ________ рублей.
2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.
2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1.
Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен ________________________ от «___» _____________ 2018 г. №________, являющегося частью договора.
3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:
— комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
— протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
— копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение ________________________ от «___» _____________ 2018 г.
3.4. Заказчик обязан в срок до «___» _____________ 2018 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.
3.5. Исполнитель обязан в срок до «___» _____________ 2018 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).
3.6. Заказчик в течение ________ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.
3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере ________ рублей.
3.10.
Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в ________-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в ________-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ________________________________________________.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию ________________________________________________.
5.2. Другие условия по усмотрению сторон: _________________________________________________________________________________________
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия договора с «___» _____________ 2018 г. по «___» _____________ 2018 г.
6.2. К настоящему договору прилагаются: ________________________________________________.
6.3. Совершено в ________________________ «___» _____________ 2018 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
Заказчик
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель _______________ Заказчик _______________
Источник: https://online-document.ru/document/655-dogovor-na-sozdanie-peredachu-nauchno-tehnicheskoy-produktsii/