Договор оказания услуг опытно-конструкторские и технологические работы

Об утверждении типового контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, типовых условий контракта при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемых в контракты на выполнение работ, оказание услуг и информационной карты типового контракта, типовых условий контракта, Приказ Минобрнауки России от 21 октября 2015 года №1180

Договор оказания услуг опытно-конструкторские и технологические работы

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; N 27, ст.3480; N 52, ст.6961; 2014, N 23, ст.2925; N 30, ст.4225; N 48, ст.6637; N 49, ст.

6925; 2015, N 1, ст.11, ст.51, ст.72; N 10, ст.1393, ст.1418; N 14, ст.2022; N 27, ст.4001; N 29, ст.4342, ст.4346, ст.4352, ст.4353, ст.4375) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 года N 606 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст.4053; 2015, N 1, ст.

279),
приказываю:

1.

Утвердить:

типовой контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (приложение N 1);

типовые условия контракта при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемые в контракты на выполнение работ, оказание услуг (приложение N 2);

информационную карту типового контракта, типовых условий контракта (приложение N 3).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

МинистрД.В.Ливанов

Зарегистрированов Министерстве юстицииРоссийской Федерации31 декабря 2015 года,

регистрационный N 40511

Приложение N 1. Типовой контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНприказом

Министерства образования

и науки Российской Федерацииот 21 октября 2015 года N 1180

Государственный (муниципальный) Контракт (Договор) N
(номер Контракта (Договора)
на выполнение
«__» _____________ 20__ г.
(место заключения Контракта (Договора)(дата заключения Контракта (Договора)
,
(наименование Заказчика)
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице
,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующ__ на основании,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
и,
(наименование Исполнителя)
именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице
,
(наименование должности, фамилия, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)
действующ__ на основании,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь
принятому по результатам проведения««,
(способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)(объект закупки)
в целях обеспечения ««
(реквизиты и наименование задачи, мероприятия программы (непрограммного направления расходов)
заключили настоящий Государственный (муниципальный) Контракт (Договор) на выполнение
(наименование работ (научно-исследовательские работы (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования,
прикладные научные исследования и экспериментальные разработки), опытно-конструкторские работы, технологические работы)
(далее — Контракт (Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Контракта (Договора)

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить
(наименование работ (научно-исследовательские работы (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки) опытно-конструкторские работы, технологические работы)
по проекту(далее — Работы) и передать полученные
наименование темы проекта
при выполнении Работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (Договором).1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта (Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (Договором).
1.3. Выполнение Работ по Контракту (Договору) осуществляется в
(количество этапов выполнения работ)
этап ____.

1.

4. Наименования, виды Работ по Контракту (Договору), требования, предъявляемые к выполнению Работ, включая параметры, определяющие качественные и количественные характеристики Работ, особые условия выполнения Работ, место выполнения Работ, требования к результатам Работ, требования к отчетной документации и другие условия исполнения Контракта (Договора) определяются в Техническом задании на выполнение Работ (приложение N 1 к Контракту (Договору) (далее — Техническое задание).

1.

5. Сроки выполнения Работ, последовательность действий Исполнителя при выполнении Работ, изложенная в хронологическом порядке по дате завершения каждого отдельного этапа (вида работ), устанавливаются в Календарном плане выполнения Работ (приложение N 2 к Контракту (Договору) (далее — Календарный план).________________

При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается «Государственный контракт». При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается «Муниципальный контракт».

При осуществлении закупок бюджетными учреждениями в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; N 27, ст.3480; N 52, ст.

6961; 2014, N 23, ст.2925; N 30, ст.4225; N 48, ст.6637; N 49, ст.6925; 2015, N 1, ст.11, ст.51, ст.72; N 10, ст.1393, ст.1418; N 14, ст.2022; N 27, ст.4001; N 29, ст.4342, ст.4346, ст.4352, ст.4353, ст.4375) указывается «Договор».

В зависимости от вида закупаемых работ указывается один из вариантов: научно-исследовательские работы (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки), опытно-конструкторские работы, технологические работы.

Решение комиссии с указанием реквизитов документа, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) указывается соответствующее основание.

В случае выполнения работ в несколько этапов указываются номер и год выполнения этапа.

Подготовленные и подписанные Исполнителем документы и материалы, подтверждающие надлежащее выполнение Работ по Контракту (Договору) (отдельному этапу выполнения Работ по Контракту (Договору), передаваемые Заказчику, включая все документы и материалы, предусмотренные требованиями к отчетной документации, установленными в Техническом задании и Календарном плане.

II. Общие положения Контракта (Договора)

2.1. Требования к выполняемым Работам:

2.1.1. Работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом.

2.1.2. Перечень научной и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику в составе отчетной документации, определяется в Техническом задании.

2.1.3. Работы (результаты Работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются Контрактом (Договором) и (или) законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом (Договором).

2.1.5. Датой начала выполнения Работ является дата подписания Контракта (Договора) Сторонами, если иное не установлено в Техническом задании.

2.1.6.

Работы по Контракту (Договору) (отдельные этапы Работ по Контракту (Договору) должны быть полностью выполнены Исполнителем, и отчетная документация в установленном Контрактом (Договором) порядке передана Заказчику в срок, указанный в Техническом задании и Календарном плане.

В случае невозможности достижения результатов при проведении фундаментальных и поисковых научных исследований Исполнитель передает результат, теоретически и экспериментально доказывающий невозможность решения поставленной задачи.

2.1.7.

Датой окончания выполнения Работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ по Контракту (Договору) либо акта сдачи-приемки Работ по отдельному этапу Контракта (Договора). Дата окончания выполнения Работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) не может быть позднее даты, указанной в Техническом задании и Календарном плане.

2.1.8. Досрочное выполнение Исполнителем Работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) возможно после согласования с Заказчиком.

Оплата досрочно выполненных работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) производится в сроки, установленные Контрактом (Договором), если сторонами не будут согласованы иные сроки при согласовании досрочного выполнения исполнителем Работ.

2.1.9. Результат Работ может иметь маркировки, наклейки, знак охраны авторского права и иные знаки, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.10. Если результат Работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Техническом задании.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/420313297

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ — Идеи для бизнеса

Договор оказания услуг опытно-конструкторские и технологические работы

Согласно договору на исполнение научно-исследовательских работ (НИР) исполнитель принимает на себя обязательство произвести научные исследования, которые обусловлены техническим заданием заказчика, а по договору на исполнение технологических и опытно-конструкторских работ (ОКР) – спроектировать образец нового изделия, на него конструкторскую документацию или новую технологию, а заказчик принимает на себя обязательство принять и оплатить работу (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ).

Чтобы осознать лучше, какой из данных договоров в каких случаях необходимо заключать, выделим отличия договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР:

  • Предмет договора на исполнение НИР – проведение научных исследований, которые обусловлены техническим заданием, предмет договора на исполнение ОКР – проектирование образцов нового изделия, на него конструкторской документации или проектирование новой технологии (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ);
  • В договоре на исполнение НИР по общему правилу исполнитель должен исполнять лично работы и привлечение соисполнителей может быть лишь после письменного предварительного согласия заказчика, а в договоре на исполнение ОКР исполнитель вправе по общему правилу привлекать к исполнению работы соисполнителей в том числе и без согласия заказчика (статья 770 Гражданского Кодекса РФ);
  • В договоре на исполнение НИР, когда невозможно достигнуть результат работ ввиду обстоятельств, которые не зависят от исполнителя, заказчик должен уплатить работы, исполненные до этого, а в договоре на исполнение ОКР при нецелесообразности или невозможности продолжать работы, появившиеся не по вине исполнителя заказчик должен уплатить затраты, понесенные исполнителем (статьи 775, 776 Гражданского Кодекса РФ). В договорах на исполнение НИР и на исполнение ОКР присутствует всегда риск случайной невозможности договора, ввиду этого, как бы добросовестно ни работал исполнитель, он не может гарантировать того, что сможет достичь результата работ, предусмотренного договором. Ввиду этого, законодатель в статьях Гражданского Кодекса РФ, предусмотренных выше, защитил законодательно права исполнителя.

Необходимо учесть, что появляется множество споров с квалификацией договоров на исполнение ОКР и НИР, так как квалификация этих договоров налоговыми органами ,судами достаточно противоречива.

Судебная практика, в основном, исходит из того, что при исполнении ОКР или НИР создается новая технология или предлагается какое-нибудь новое научное или техническое решение.

Принципиально важное для договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР условие о новизне результата работ, который создается.

Судами также учитываются такие обстоятельства: первичные документы, которые составлены исполнителем и заказчиком (техническое задание), использование терминов, наличие свидетельства государственной аккредитации научной организации у исполнителя работ и описание целей и задач деятельности исполнителя, которые закрепляются в его уставе, факт наличиятехнического научного совета в структуре исполнителя.

Договоры на исполнение исследовательских научных, технологических и конструкторских опытных работ являются договорами двусторонними, возмездными, консесуальными.

Консенсуальность договоров в том, что договоры являются заключенными от момента достижения соглашения по всем условиям; двухсторонними, так как на обеих сторонах лежат и обязанности; и права, возмездными, так как исполнение обязанности одной из сторон встречное представление противостоит.

Договоры на исполнение исследовательские научные работы контролируются главой 38 Гражданского Кодекса РФ, определенными статьями договора подряда (статьи 706, 708, 709, 738 Гражданского Кодекса РФ), Разделом 4 Гражданского Кодекса РФ, ФЗ от 23.08.1996 г. № 127- ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”, а также другими правовыми нормативными актами.

Стороны договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР — исполнитель и заказчик.

Обычно исполнители – исследовательские, научные, технологические и конструкторские организации, учебные заведения, научные центры, научные академические учреждения, а также организации и предприятия, которые имеют в своем составе конструкторские, научные и другие аналогичные подразделения. Заказчик – любые индивидуальные предприниматели, (некоммерческие или коммерческие) юридические лица, органы государственной власти, физические лица.

Договор на исполнение ОКР и НИР необходимо заключать в письменной форме при помощи составления одного документа, который подписывается сторонами. Обычно заказчик исполнителю выдает техническое задание, которое определяет объем работ, технические характеристики работ, требования, которые предъявляются к выполнению работ и результату работ.

Хочется рассмотреть отдельно вопрос о праве на итог работ как на результат интеллектуальной деятельности. Обычно заказчик получает всегда право применять итог работ в своем производстве или другой собственной области. В свою очередь исполнитель обычно сберегает за собой право применять результаты ОКР и НИР, достигнутые им, при исполнении других разработок и исследований.

Право распоряжения результатами ОКР и НИР могут закрепить, как за исполнителем, так и за заказчиком, соответственно с соглашением сторон. Это право включает в себя возможность тиражирования технической научной продукции, оформление лицензионных соглашений с третьими лицами, их внесение в качестве вклада в уставный капитал юридического лица, которое образуется и так далее.

Существенные условия договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР

  • Порядок сдачи и приемки сделанных исполнителем работ;
  • Техническое задание заказчика – в том случае, когда договором предусматривается обязанность заказчика техническое задание выдать;
  • Предмет договора на исполнение НИР – проведение научных исследований, обусловленных техническим заданием, предмет договора на исполнение ОКР – проектирование образцов нового изделия, конструкторской документации на него или проектирования новой технологии (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ). В договоре необходимо понятно и ясно сформулированы виды и наименования работ, чтобы было понятно однозначно, какие именно работы исполняются по договору.

Дополнительные условия договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР

  • Право исполнителя соисполнителей привлекать (статья 770 Гражданского Кодекса РФ);
  • Проведение всего цикла исследования, изготовления и разработки образцов исполнителем или его отдельных этапов (элементов) (п. 2 ст. 769 Гражданского Кодекса РФ);
  • Стоимость исполнения работ и порядок уплаты (ст.ст. 709, 778 Гражданского Кодекса РФ);
  • Право на итог работ как на результат интеллектуальной деятельности;
  • Конфиденциальность данных, которые составляют предмет договора (ст. 771 Гражданского Кодекса РФ);
  • Срок исполнения работ (ст.ст. 708, 778 Гражданского Кодекса РФ);
  • И так далее.

Образец договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Скачать образец договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в формате .doc

Источник: http://bzkey.ru/dogovor-na-vypolnenie-nauchno-issledovatelskix-opytno-konstruktorskix-i-texnologicheskix-rabot/

Договор оказания услуг опытно-конструкторские и технологические работы | Приволжская юридическая коллегия

Договор оказания услуг опытно-конструкторские и технологические работы
опытно-конструкторские и технологические работы

г.

«» 2018 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель обязуется выполнить собственными силами либо с привлечением третьих лиц (по дополнительному согласованию с Заказчиком) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, опытно-конструкторские и/или технологические работы (далее – ОКР) по теме: на оборудовании научно-исследовательской лаборатории в составе , согласно предусмотренного календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью), сдать Заказчику результат опытно-конструкторских и/или технологических работ предусмотренный Техническим заданием, выписанным Заказчиком в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить ОКР.

1.2. Состав научно-исследовательской лаборатории должен быть согласован Исполнителем с Заказчиком до начала выполнения ОКР, путем составления единого списка используемого в проведении ОКР оборудования. Без согласования состава научно-исследовательской лаборатории настоящий договор считается незаключенным.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора устанавливается в размере рублей. НДС не облагается в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 НК РФ. Цена этапа ОКР указывается в календарном плане.

2.2. Оплата ОКР производится поэтапно – после выполнения Исполнителем этапа ОКР, предусмотренном календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью) Заказчик оплачивает стоимость выполнения этапа ОКР на расчётный счёт Исполнителя в течение календарных дней после подписания Заказчиком Акта приёмки этапа ОКР.

2.3. Если в ходе проведения опытно-конструкторских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, то Заказчик оплачивает Исполнителю понесенные им прямые затраты, подтвержденные согласованными с Заказчиком финансовыми документами Исполнителя.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ определяется календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.2. Исполнитель вправе, по согласованию с Заказчиком, досрочно сдать Заказчику результаты выполненной ОКР (этапа ОКР), а Заказчик вправе осуществить их приёмку. При этом досрочная сдача результатов работ (этапа) не является основанием для возникновения обязательств Заказчика досрочно оплатить результаты принятой работы.

3.3. Датой исполнения обязательств Исполнителя является дата подписания Заказчиком Акта приёмки ОКР.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Сдача-приёмка выполненной ОКР (этапа ОКР) осуществляется Сторонами в соответствии с ТЗ в порядке и сроки, установленные Договором.

4.2. При сдаче выполненной ОКР (этапа ОКР) Исполнитель представляет Заказчику документы, необходимые для государственного учёта результатов интеллектуальной деятельности, если таковые результаты получены в ходе выполнения ОКР (этапа ОКР).

4.3. По окончании этапа ОКР Исполнитель передает Заказчику по акту результаты этапа ОКР, указанные в ТЗ.

4.4. Первоначальный вариант ОКР передается Заказчику Исполнителем по акту предварительного приема-передачи, подписанного сторонами, за дней до окончания срока предусмотренного календарным планом.

Заказчик обязан рассмотреть предварительный вариант ОКР и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений в определенные дополнительным соглашением сроки.

При получении одобрения Заказчика стороны составляют акт приема-передачи работы. В случае непринятия Заказчиком этапа ОКР, Заказчик предъявляет Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР).

В случае обнаружения факта отступления Исполнителем от условий Договора, Заказчиком в течение выше указанного срока составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения.

4.5. В случае необходимости Заказчик проверяет ход и качество выполнения работ, как Исполнителя, так и его соисполнителей, без вмешательства в их оперативно-хозяйственную деятельность.

4.6. В случае несоответствия результатов ОКР (этапа ОКР) условиям Договора, устранение недостатков производится Исполнителем за свой счёт. Результаты работ вновь предъявляются к сдаче Заказчику в порядке, установленном настоящим разделом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

  • принять и оплатить надлежаще выполненные результаты ОКР в соответствии с Договором.

5.2. Заказчик вправе:

  • проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Договора;
  • в случае отступления Исполнителя от условий Договора и требований ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с условиями Договора и требованиями ТЗ;
  • инициировать расторжение Договора, если дальнейшее проведение ОКР (этапа ОКР) стало нецелесообразным.

5.3. Исполнитель обязан:

  • выполнить ОКР (этап ОКР) в соответствии с утверждённым Заказчиком ТЗ и передать Заказчику результаты;
  • согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;
  • незамедлительно информировать Заказчика о невозможности получения ожидаемых результатов ОКР или о нецелесообразности выполнения ОКР;
  • гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;
  • предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, и обеспечивать надлежащие условия для осуществления контроля за выполнением ОКР;
  • проводить в процессе выполнения работ по Договору патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011 – 96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. и порядок проведения»;
  • обеспечить на дату завершения ОКР защиту используемых при выполнении ОКР авторских прав и прав патентообладателей;
  • уведомлять Заказчика в -дневный срок о каждом полученном при выполнении Договора результате ОКР (этапе ОКР) как объекте интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны;
  • информировать Заказчика о приостановлении ОКР в 3-дневный срок с соответствующими обоснованиями.

5.4. Исполнитель вправе:

  • приостановить работу по Договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, предварительно известив об этом Заказчика;
  • запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию;
  • привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц только с письменного согласия Заказчика, при этом условия Договора подлежат включению Исполнителем в договоры с соисполнителями;
  • невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения Договора (в отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика);

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР

6.1. Все полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты научно-технической деятельности (РНТД), включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

6.2. Права на РНТД, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), принадлежат Заказчику. Указанные права переходят к Заказчику с момента передачи РНТД Исполнителем Заказчику.

6.3. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также исключительное право на секрет производства (ноу-хау), программу для ЭВМ и базу данных, топологию интегральной микросхемы (далее – Объекты интеллектуальной собственности), созданные при выполнении работ по Договору, принадлежат Заказчику (ст.1373 ГК РФ).

6.4. Заказчик в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе передать право пользования и (или) распоряжения принадлежащими ему результатами работ Исполнителю или третьему лицу.

6.5. Условия, содержащиеся в пунктах 6.2 – 6.4, не ограничены сроком действия Договора и сохраняют для Сторон юридическую силу до окончания срока действия всех охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, созданные по Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором (этапа ОКР), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России на день уплаты неустойки от цены Договора за каждый день просрочки.

7.3. Уплата неустойки и возмещение ущерба не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение договоров на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путём переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скреплённых печатями.

8.2. Неурегулированные путём переговоров споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – дней.

8.3. Иной порядок рассмотрения споров устанавливается отдельным соглашением.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

9.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение, предварительно уведомив другую Сторону.

9.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен Торгово-промышленной палатой РФ.

9.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

9.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в п.9.2 и п.9.

3 Договора, то она не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.

9.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, второй – для Исполнителя.

10.3. Внесение изменений в Договор осуществляется путём заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору.

10.4. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

Источник: https://kollegia-nn.ru/document/templates/dogovor-okazaniya-uslug/dogovor_okazaniya_uslug_opytno-konstruktorskie_i_tehnologicheskie_raboty

Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. Образец и бланк 2019 года

Договор оказания услуг опытно-конструкторские и технологические работы
Договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ заключаются в рамках правовых отношений между организациями, гражданами и творческими коллективами в научной и исследовательской сфере.

Файлы в .DOC:Бланк договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работОбразец договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ

Действие, форма и содержание договоров регламентируются гражданским законодательством РФ, защищающим интеллектуальную собственность. Таким образом, договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ должны соответствовать требованиям патентного и авторского права.

Сходство и различие с договорами подряда

По сравнению с обычным договором подряда договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ имеют свою специфику. Результатом труда по таким контрактам являются пробные модели новых изделий или технологий.

Предметом договора является овеществленный результат изыскательских работ. Например, опытный экземпляр нового продукта, новые приемы труда и производственные процессы, проектно-конструкторская документация.

Участниками рассматриваемого договора являются заказчик и исполнитель. Принимать на себя ответственность по проведению таких наукоемких работ могут только лица, имеющие соответствующее образование и научные степени. Это могут быть граждане, но, как правило, в роли исполнителей выступают научные коллективы институтов, проектные и изыскательские бюро.

Отличие от обычного подрядного договора заключается в повышенном риске неполучения того результата, который изначально планировался заказчиком. Это связано с непредсказуемостью творческого процесса научных исследований, и в этом случае нет вины исполнителя.

Терминология в отношениях между заказчиком и исполнителем (подрядчиком) может быть применена такая же, как в договорах подряда. То есть существует генподрядчик и субподрядчик.

Например, роль генподрядчика берет на себя научно-исследовательский институт, который затем поручает работу по отдельным направлениям своим субподрядчикам в лице отдельных бюро, мастерских, лабораторий или научных сотрудников.

Разрешение заказчика для этого не требуется.

Предмет договора

Заказчик в своем техническом задании оговаривает, какой продукт он рассчитывает получить в результате конструкторских и технологических работ подрядчика. Это могут быть:

  1. передовые методы технологического процесса на производстве;
  2. новые приемы труда специалистов предприятия;
  3. неординарные конструкции, необычные машины и механизмы.

В то же время в процессе проведения таких работ возникает необходимость корректировок для получения оптимального результата.

Часто заказчик не обладает необходимыми знаниями, чтобы правильно поставить задачу исполнителю. В этом случае техническое задание формирует сам подрядчик, что будет наиболее приемлемым для достижения положительных результатов по созданию нового продукта.

Техзадание должно содержать желаемые характеристики создаваемого изделия, экономическое обоснование проекта, заявку на проектную документацию, последовательность приемки результатов труда.

Компетентный подход к этой проблеме предусматривает проведение ряда работ, начиная с научно-исследовательских работ и заканчивая изготовлением конечного продукта.

Обязательства сторон

Договор на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ должен содержать в себе перечисление обязанностей обоих участников договора.

Так, подрядчик (исполнитель) принимает на себя обязанности:

  • выполнить конструкторские и технологические работы на основании полученного от заказчика технического задания, после чего передать созданный продукт заказчику по оговоренной в контракте процедуре. Нарушение сроков исполнения приведет к штрафным санкциям;
  • заранее уведомить заказчика о возможном использовании патентов и авторских свидетельств сторонних научных работников, что повлечет за собой дополнительные расходы;
  • соблюдать все параметры изысканий и технические характеристики изделий, оговоренные в контракте;
  • своевременно сообщать заказчику об отрицательных результатах научных разработок, которые могут привести к снижению качественных характеристик создаваемого изделия (технологии);
  • передать заказчику результаты своего труда с гарантией соблюдения авторских прав третьих лиц.

Заказчик принимает на себя следующие договорные обязательства:

  • вручить подрядчику оформленное техническое задание на проведение опытно-конструкторских и технологических работ;
  • при необходимости поручить проверку и доработку техзадания исполнителю, после чего согласовать внесенные изменения и все технико-экономические показатели проекта;
  • оперативно передавать подрядчику дополнительную информацию по заданию, появляющуюся в процессе выполнения работ;
  • оплатить работы после подписания акта приема-передачи результатов работ.

Передача результатов опытных работ

Процедура передачи наукоемкого продукта требует квалифицированного подхода, поэтому, как правило, приемка осуществляется уполномоченной комиссией заказчика.

Если заказчик не доволен результатами работы, он обязан в письменной форме дать мотивированный отказ от приемки продукта научного труда. В такой ситуации подрядчик возмещает заказчику только нанесенный реальный ущерб, и речь об упущенной выгоде может идти только, если это зафиксировано в тексте контракта.

Особые условия договора

Так как результаты изысканий могут значительно увеличить производительность труда и прибыль организации, конфиденциальность заказа является главным обязательством контракта.

В процессе проведения технологических изысканий и в оговоренное контрактом время после выполнения заказа исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии исследовательских материалов другим лицам.

В свою очередь, авторские права обладателей патентов строго охраняются законом. Покупатель новых разработок принимает обязательства неразглашения тайн и секретов, связанных с указанным продуктом интеллектуальной собственности. Только с согласия правообладателя запатентованные материалы могут быть переданы в филиалы покупателя или сторонние фирмы.

Срок исполнения

Временные рамки работ разделяются в контракте на сроки начала и окончания работ и поэтапные. Своевременное исполнение заданий по отдельным фазам гарантирует окончание исследований в договорные сроки, что имеет немаловажное значение для фирмы, заказавшей новый технологический продукт.

Отчетность по условиям договора

К существенным условиям сделки можно отнести также бухгалтерскую отчетность перед заказчиком о потраченных на разработки средствах. В установленные договорные периоды (месяц, квартал, год) бухгалтерия подрядчика направляет заказчику соответствующие выписки из бухгалтерских книг.

В стоимость заказа включается амортизация лабораторного оборудования, расходы на сырье, материалы, инструменты, энергоресурсы, используемые подрядчиком для его выполнения.

Ответственность за неисполнение соглашения

Так как речь идет о творческом процессе по созданию нового продукта, который не всегда поддается регламентации, то вина исполнителя должна быть доказана компетентной научной комиссией. То есть недоработки в образцах новой техники или упущения в проектно-технологической документации изучаются и квалифицируются специалистами в этой области исследований.

Заказчик имеет право требовать устранить недочеты, но уменьшить оплату труда персонала подрядчика не может. При необходимости исполнитель возмещает реальный ущерб, причем в сумме, не превышающей стоимость контракта. Упущенная заказчиком выгода оплате не подлежит. Заказчик может отказаться от просроченного заказа.

Но для того чтобы потребовать от исполнителя компенсации за несвоевременное выполнение изыскательских работ, он должен доказать, что задержка привела к утрате его интереса к продукту научного труда.

Источник: https://zakonius.ru/obrazec/dogovor-na-vypolnenie-opytno-konstruktorskih-i-tehnologicheskih-rabot

ПравГид
Добавить комментарий