Договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба

Договор подряда сруб

Договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба

Превышения Исполнителем проектных объемов, стоимости материалов и работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору оплачиваются Исполнителем за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. 3.

Количество и качество стройматериалов. Гарантия.3.1.

Расчет количества и вида поставляемых стройматериалов, необходимых и достаточных для возведения комплекта деревянного дома, произведенный в Приложения №3 к настоящему Договору, производится Исполнителем на основании подробных схем и планов этажей и фасадов, согласно проекту под № 9 общей площадью 127.6 кв. м .3.2. Все пиломатериалы, поставляемые Исполнителем, имеют естественную влажность.3.3. Изготовление непосредственно колодца деревянного дома производится из древесины хвойных пород деревьев (сосна, ель).3.4.

Внимание

Приемка результата изготовления сруба производится посредством подписания сторонами акта №1 о приемке выполненных Подрядчиком обязательств изготовления сруба по настоящему договору№Приемка результатов монтажа сруба на фундамент заказчика производится посредством подписания акта №2 о приемке выполненных Подрядчиком обязательств по Монтажу сруба по настоящему договору №Оба акта, акт №1 и акт №2 являются неотъемлемой частью настоящего договора №11. 7.4 Приемка результата работ производится в течении 2 дней со дня получения Заказчиком соответствующего извещения от Подрядчика об окончании работ. В случае не приемки Заказчиком в течении вышеуказанного времени результата работ Подрядчика в том числе и при отказе подписать акт приемки, результат считается принятым, а работы выполненными.

Предоплату в размере 16 000 (шестнадцать тысяч рублей) Заказчик выплачивает Исполнителю в момент подписания Настоящего Договора.2.2.2. Вторую часть суммы в размере 437 000 (четыреста тридцать семь тысяч рублей), Заказчик выплачивает Исполнителю в течение одного рабочего дня, с момента поставки готового комплекта сруба на Строительную площадку.2.2.3.

Договор подряда

Сруба;

  • Оплатить использование спецтехники, необходимой для транспортировки Сруба и пиломатериалов на непроезжем участке дороги;
  • Не расторгать договор в одностороннем порядке;
  • Всемерно содействовать Исполнителю в выполнении его обязательств в рамках Договора, своевременно сообщать Исполнителю об известных Заказчику фактах, способных воспрепятствовать выполнению работ;
  • После сборки комплекта Сруба обеспечить своевременную приемку работы выполненной Исполнителем, подписав акты приемки – сдачи выполненных работ или направить письменные замечания, предложения, претензии на адрес стороны Заказчика в течении рабочих дней, при этих условиях работы по данному этапу считаются принятыми и подлежат оплате согласно п.2.5, п.2.6;
  • Выполнять свои обязательства по Договору в объеме и в сроки, определенные настоящим Договором.
  • 3.2.

 договора по типам

Заказчик гарантирует : — своевременное выполнение своих обязательств по настоящему договору; — обеспечить нормальную эксплуатацию изделия; — своевременный уход за ним в соответствии с действующими правилами и нормами технической эксплуатации, Представитель Подрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам осмотра в любое время в течении всего периода гарантированной эксплуатации изделия. — в случае не использования изделия в соответствии с действующими правилами и нормами технической эксплуатации Подрядчик не несет ответственности и снимает с себя гарантийные обязательства за повреждения и разрушения с вязанные с неправильной эксплуатацией изделия. — Заказчик гарантирует после приемки выполненных Подрядчиком работ своевременное привлечение компетентных бригад для дальнейшего проведения требуемых работ для сохранения надлежащего качества изделия.

Договор на изготовление дома (деревянного сруба)

Если указанные обстоятельства продолжаются более дней, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты, которые будут включать в себя все платежи за фактически выполненные (принятые) работы.
8.6.

Если любое из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1.

Договор подряда на изготовление сруба

Договора, применяется следующий претензионный порядок:

  1. Сторона, считающая, что ее права и интересы нарушены в ходе исполнения настоящего Договора другой Стороной, посылает последней одновременно по регулярной почте письменную претензию и копию претензии в электронной форме по электронной почте;
  2. В течение дней со дня получения претензии по регулярной почте сторона обязана изложить свою позицию по принципиальным вопросам и отправить свой ответ по регулярной электронной почте;
  3. В случае, если Сторона, считающая, что ее права и интересы нарушены в ходе исполнения настоящего Договора другой Стороной, не согласна с полученным ответом или не получила ответа на свою претензию по регулярной почте в течение дней со дня направления претензии, то претензионная процедура разрешения споров считается соблюденной.

4.8.

Договор подряда на строительство сруба

Исполнитель гарантирует: надлежащее качество используемых материалов, конструкций, соответствие их условиям настоящего договора; качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими нормами и стандартами.3.5. На целостность конструкции возведенного дома дается гарантия сроком на 36 месяцев.
3.6.

Гарантия не распространяется на столбчатые фундаменты.3.7.Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, вследствие неправильной эксплуатации строения Заказчиком.3.8.

Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами.3.9.Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик, в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения. 4.

Сроки и порядок исполнения договора.4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.4.2.

Бригада строителей Подрядчика обязана; На этом обязанности бригады строителей заканчиваются. 4.9 Работы не оговоренные в этом договоре или дополнительные работы оплачиваются отдельно, о чем составляется дополнительное соглашение Сторон. Статья №5. Организация производства работ. 5.

1 В случае, если Заказчиком при приемке выполненных работ будут обнаружены не качественно выполненные работы сделанные бригадой Подрядчика, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего договора обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.


При не выполнении этих обязательств Подрядчиком Заказчик в праве для исправления некачественных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет бригады Подрядчика. 5.

2 Заказчик назначает своего представителя, который от имени его совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и утрачивает силу после полной оплаты поставляемых Стройматериалов и выполняемых строительных работ и акта приемки выполненных работ. Статья №13. Адреса и реквизиты сторон. Подрядчик; « » 2011г.

Подпись Заказчик- Выдан « » 2011г. Подпись Приложение монтаж фундамента. Приложение Схема проект. АКТ№1. г.

Чухлома « » 2011 Настоящий акт составлен в том, что Подрядчик изготовил полностью и в срок, а Заказчик принял и оплатил в срок готовый сруб по Договору подряду №11 от мая 2011 года на изготовление сруба.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу, экземплярах, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора подряда на изготовление и монтаж сруба №11 от « » мая. 2011 г. Заказчик Подрядчик ( ) (ШевчукА. Н) Акт № 2. г.

Договор подряда сруба ручной рубки

Важно

Исполнитель имеет право:

  1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору приостановить выполнение работ, предусмотренных Договором, вплоть до полного устранения Заказчиком допущенных нарушений;
  2. На возмещение Заказчиком понесенных затрат, возникших при исполнении договорных обязательств (неудовлетворительное состояние подъездных путей, запрета въезда грузового транспорта, расстояние от точки выгрузки до строительной площадки более 10 м).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 4.1.

Источник: http://prodhelp.ru/dogovor-podryada-srub/

Договор подряда на изготовление сруба между физическими лицами

Договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба
Вас интересует вопрос, связанный с договором на выполнение работ между физическими лицами? На Правовед.ru вы всегда сможете найти ответ. Обширная база вопросов с ответами, а также лучшие специалисты в данной сфере в вашем распоряжении.

При недостатке информации со страниц портала спросите наших специалистов.

Юристы проанализируют ваш вопрос и с учетом всех тонкостей и деталей ситуации дадут вам советы и рекомендации простым и доходчивым языком. Онлайн консультация или телефонный звонок — выберите нужный формат.

Договор подряда с физическим лицом — скачать образец

На данной странице вы сможете скачать актуальную и наиболее полную форму договора подряда (в данном случае с физическим лицом) и узнать особенности его заключения.

Если же вам нужен подряда с юр. лицом или ИП, то его не сложно подредактировать.

Согласно Гражданскому кодексу РФ (а именно статье 702), договор подряда является соглашением, которое заключают между собой заказчик и подрядчик.

Договор подряда – это выполнение определенной работы за вознаграждение. Одна сторона – Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их второй стороне – Заказчику. Заказчик обязан принять и оплатить эти работы.

Различаются отдельные виды подряда: бытовой, строительный, проектный и другие.

Договор подряда может быть направлен на переработку вещи или изготовление новой.

В этом случае право собственности на результат работ будет передаваться Заказчику.

Настоящий договор заключен между Индивидуальным Предпринимателем ______________________________________________, действующим на основании свидетельства серия ___ №__________ от «___» ___________г. ОГРНИП №_____________________ именуемым в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны,_____________________________________, именуемым в дальнейшем «Заказчик», проживающим по адресу: ______________________________.

Решение по делу 2-7025

с участием истца Широгорова А.Е.

его представителя Дьяковой Г.Н. ответчика Полякова Е.А. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Широгорова А. Е. к Полякову Е. А. о расторжении договора, взыскании денежных средств, 27.07.2015 между Широгоровым А.Е.

(далее – заказчик) и Поляковым Е.А. (далее – исполнитель) заключен договор № оказания услуг на изготовление бани (ручная сборка) 3,00х3,00м + веранда 3,00х3,00м, фундамент, крыша – профлист.

Договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба

Гр. паспорт: серия. №. выданный. проживающий по адресу.

именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице.

действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем: 1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ: изготовление, по проекту №.

В Красноярском крае суд обязал предпринимателя выплатить дачнице компенсацию и демонтировать частично возведенный им на ее участке сруб бани, который не соответствовал оговоренным размерам и не был построен в срок, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

В Кировский районный суд Красноярска обратилась собственница дачного участка, которой плотники возвели сруб бани меньшего размера, чем было определено в договоре.

Шаблон договора на строительство дома из бревна или бруса

Общество с ограниченной ответственностью ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации ________________, с одной стороны и ___________ ____________ ____________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны » .

Источник: http://ruslanhasanov.ru/dogovor-podrjada-na-izgotovlenie-sruba-mezhdu-fizicheskimi-licami-31592/

Типовой договор на изготовление беседки сруба каркаса

Договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба

Права и обязанности сторон 2.1. Обязанности Подрядчика. 2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы на объекте надлежащего качества в объеме и в сроки предусмотренные настоящим Договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Согласовывать с заказчиком все изменения в проекте. 2.1.3. Согласовывать марку применяемых материалов. 2.1.4. Предоставить заказчику сертификаты на основные покупаемые строительные материалы, если таковые имеются.

2.2. Обязанности и права Заказчика. 2.2.1.Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

Договор подряда на изготовление доставку и монтаж комплекта дачного дома

Расчеты по закупке материалов и изготовлению фундамента: В момент приезда мастеров и бригадира и начала выполнения монтажных работ по фундаменту заказчик выплачивает подрядчику (бригадиру) аванс на приобретение необходимых материалов и бетона для изготовления фундамента в сумме % от суммы на изготовление фундамента, что составляет рублей.

Образец договора строительного подряда на изготовление каркаса дома из бревна

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ в части, не урегулированной Договором.

4.2. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании расчета общей стоимости на заготовку, изготовление, доставку и сборку комплекта сруба дома из строганного бревна, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет рублей ( ) .

2.2. Оплата денежных средств по договору производится в три этапа.

2.3. Первую часть выплаты денежных средств по договору Заказчик выплачивает Подрядчику наличными денежными средствами в размере 30 % от суммы, оговоренной в п. 2.1 в момент подписания настоящего договора, что составляет рублей ( ).

Вторая часть оплачивается наличными денежными средствами в течении шести часов с момента передачи Заказчику комплекта рубленного дома и строительных материалов на месте проведения работ по сборке сруба дома из строганного бревна, что составляет рублей ( ). Гидроманипулятор для погрузки сруба.

Договор с физическим лицом изготовление беседки

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 10.1.

Скачать пакет документов Дата актуализации: 2019-01-10 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на изготовление лестницы Благодаря нашему сервису вы можете создавать юридически грамотные документы, учитывать требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов, вести учет договоров, а также удобно хранить и согласовывать документы.

Договор на строительство каркасного дома

При условии платного въезда техники Исполнителя на участок Заказчика, Заказчик оплачивает эти расходы. 5.2.2. Заказчик предоставляет жильё для рабочих удовлетворительного состояния. В случае непригодности предоставляемого жилья Заказчик оплачивает рабочим 1000 руб.

в сутки на человека. Пригодность жилья определяется следующими параметрами: • Отсутствие щелей, дыр и сквозняков в помещении • Отсутствие протечки крыши • Наличие спальных мест • Обогрев помещения — печной или электрический, температура воздуха в помещении не должна быть менее 150С.

• Присутствие входной двери. • Наличие питьевой воды В случае не предоставления Заказчиком жилья для проживания рабочих в летнее время года Заказчик может заказать у Исполнителя бытовку, которая остается на участке Заказчика; стоимость бытовки определяется её рыночной стоимостью на момент заказа.

Образец договора купли-продажи (изготовления) сруба

Поэтому если видите, что погода плохая, заранее позвоните изготовителю и уточните, всё ли получится в срок.

Также желательно перед заключение договора съездить на производственную площадку, чтобы убедиться, что лес действительно закуплен или заготовлен, есть техника, есть рабочие. Проверьте все документы, а лучше оставьте себе ксерокопии.

Не обязательно, что он недобросовестный, но лучше перестраховаться. Например, мы составляли договор на сруб для , у них не было отзывов в сети, но люди давно бы написали отрицательные отзывы, если были бы недовольны.

Договор

Если в ходе выполнения Договора будет выявлена необходимость поставки дополнительных стройматериалов по независящим от Исполнителя обстоятельствам, стоимость и сроки поставки и оплаты будут пересмотрены и оформлены дополнительным соглашением к Договору, являющимся его неотъемлемой частью. 3.6. При расторжении договора по инициативе Заказчика по причинам, независящим от Исполнителя, оплата производится за фактически выполненные объемы работ.

Заказчик за десять суток обязан уведомить Исполнителя о расторжении договора.

Источник: https://civilyur.ru/tipovoj-dogovor-na-izgotovlenie-besedki-sruba-karkasa-92947/

Договор подряда на рубку сруба образец

Договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба

Москва. 17 января 2012г. Индивидуальный предприниматель Кожевников Евгений Николаевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и гр-н Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик» ,с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1.

Предмет договора.1.Исполнитель обязуется за свой счет поставить строительные материалы — комплект деревянного дома (спецификация указана в Приложении № 1 к Настоящему Договору) и произвести работы по его возведению под крышу на готовом фундаменте по адресу: Московская обл.

Дмитровский р-он с. Стрелецкоеул. Майская 31. (далее «Строительная площадка») в соответствии с условиями Настоящего Договора, заданием Заказчика и документацией, для полного возведения деревянного дома под крышу , а Заказчик принять их по качеству и полностью оплатить.2.

Сумма договора и порядок расчетов.2.1.

Гр.

Договор на строительство рубленного дома

Стоимость работ по Договору и порядок расчетов 2.1.

Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании расчета общей стоимости на заготовку, изготовление, доставку и сборку комплекта сруба дома из строганного бревна, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет ___________ рублей (________________) . 2.2. Оплата денежных средств по договору производится в три этапа.

2.3. Первую часть выплаты денежных средств по договору Заказчик выплачивает Подрядчику наличными денежными средствами в размере 30 % от суммы, оговоренной в п. 2.1 в момент подписания настоящего договора, что составляет __________рублей (_________________).

Оформление Договора на ручную рубку сруба дома, избы, коттеджа, бани

Перечень, объемы и стоимость работ по Договору.

2.3. Приём Заказчиком работ по Договору производится по окончанию ручной рубки коробки сруба на готовом фундаменте при подписании Акта сдачи-приемки. 3. Порядок оплаты и срок выполнения работ. 3.1. Заказчик осуществляет оплату строевого леса и стоимость доставки на участок в равных долях по следующей схеме, — …………………………………………….

Первый платеж осуществляется в течение двух рабочих дней с момента подписания договора сторонами.

3.2.

Договор подряда на изготовление и доставку деревянного

1.2. Сруб является заготовкой для сборки дома/бани и представляет собой: ________________________________________________.

1.4. Сборка и установка на Участке Сруба, являющегося предметом договора, осуществляется Бригадой, предоставленной Исполнителем, которая осуществляла изготовление

Образец договора бытового подряда изготовление сруба

8.2.

Сторонами путем переговоров, а при не достижения согласия – судом по местонахождению Подрядчика. 10.7 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному экземпляру для каждой стороны. Договор составлен на страницах.

Статья № 11. Обстоятельства непреодолимой силы ( Форс-Мажор) 11.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, в связи с обстоятельствами возникающими помимо воли и желания Сторон после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера и которые сторона не могла предвидеть или избежать, включая гражданские волнения, эпидемии, блокаду, автомобильную аварию, землетрясения, наводнения, пожары, болезнь, и другие стихийные бедствия, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

2155317.ru

2.1.2.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 9. Адреса и платежные реквизиты сторон Заказчик: Подрядчик:ИП Глезерман Евгений ЕремеевичЮр.

адрес: 390035 г. Рязань, ул. Братиславская, д. 21, кор. 1, кв. 23.Фактический адрес: г.

Важно Москва, ул.Михайлова, д.4.а.Фактический адрес: г.

advocatus54.ru

8.5.

В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы и качества, не позволяющими использовать объект по назначению, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, но не более полутора месяцев с момента подписания акта отказа .

В течении указанного времени Подрядчик обязуется за свой счет устранить недостатки.

Договор купли продажи сруба образец

Г.Санкт-Петербург « » 2011год Договор заключён между , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гражданин (ка) именуемый (ая) «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора. 1.1 «Подрядчик» обязуется изготовить и поставить, а «Заказчик» принять и оплатить Сруб из профилированного бруса естественной влажности размером .

Общее количество венцов в срубе – 20.

Источник: https://nomos-deksia.ru/dogovor-podrjada-na-rubku-sruba-obrazec-64582/

Образец договора бытового подряда изготовление сруба

Договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба

При расторжении договора по инициативе Заказчика по причинам, независящим от Исполнителя, оплата производится за фактически выполненные объемы работ. Заказчик за десять суток обязан уведомить Исполнителя о расторжении договора. 3.7.

При расторжении договора по инициативе Исполнителя по причинам, независящим от Заказчика, Исполнитель обязан вернуть все ранее взятые у Заказчика деньги. Исполнитель за десять суток обязан уведомить Заказчика о расторжении договора. 4.Ответственность сторон: 4.1. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности и выполнение санитарных норм. 4.2.

Стороны освобождаются от ответственности (полное или частичное неисполнение своих обязательств), если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор).

Договор подряда на изготоление деревянного дома

Договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба

Исполнитель не несет ответственности за поврежденные деревья, кустарники, цветы и другие декоративные растения на участке Заказчика, находящиеся ближе 6 метров от краев пятна строительной площадки. 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 7.1.

Настоящий Договор является коммерческой тайной, и до окончания его действия Стороны обязуются не обсуждать пункты Договора с третьими лицами, а также финансовые вопросы, связанные с исполнением данного Договора. 8. ФОРС-МАЖОР 8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 8.2.

Важно

Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, подписанному обеими сторонами. 9.

2 Заказчик в праве отказаться от использования настоящего договора в следующих случаях; — задержки Подрядчиком начала выполнения работ по настоящему договору более чем на 20 календарных дней по причинам, независящих от заказчика, если этой причиной не являются обстоятельства непреодолимой силы –Форсмажор, описанных далее и являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

— некачественного выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору. Статья №10. Особые условия. 10.1Ущерб принесенный третьему лицу в результате осуществления работ по чьей либо вине компенсируется лицами по чьей вине этот ущерб нанесен.

Внимание

Стоимость настоящего договора ( цена договора) , включая изготовление сруба из материала Подрядчика, (погрузка и доставка сруба силами подрядчика если не оговорено другое), установка сруба на фундамент Заказчика. Устанавливается в размере; — Изготовление сруба из материала Подрядчика = рублей.

Цена прописью . Установка сруба на участке Заказчика и на фундамент Заказчика (если не оговорено иное) = . (Цена прописью) . Общая стоимость договора = рублей. (Цена прописью) .
2.2 Расчеты по настоящему договору осуществляются наличными средствами и в следующем порядке: в день подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику в качестве аванса от 30% от общей суммы стоимости сруба и пиломатериалов что составляет рублей. (Сумма прописью) . После изготовления сруба еще от 40% что составляет .
(Сумма прописью) .

Договор на сруб

Исполнитель обязан исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Исполнитель допустил отступления от условий договора. 2.3. Исполнитель осуществляет бесплатный поднос строительных материалов от места выгрузки до места сборки, если это расстояние не превышает 10 метров, в противном случае разгрузка и поднос производится за счет Заказчика.

2.4. Заказчик должен обеспечить хороший подъезд к месту сборки деревянного сруба, а так же проживание бригады рабочих на период проведения монтажных работ. 2.

5 Заказчик обязуется произвести оплату всего согласованного комплекса работ по договору в соответствии с условиями договора, принять поставленные строительные материалы. 3. Стоимость и порядок оплаты: 3.1.
Исполнитель за десять суток обязан уведомить Заказчика о расторжении договора. Статья 3.

Обязательства Заказчика. 3.1Заказчик обязуется: предоставить Исполнителю подробную схему или техпроект для расчета необходимого материала и объемов строительных работ. 3.2. Обеспечить и оплатить транспортировку сруба к месту разгрузки (фундаменту). 3.

3 Обеспечить беспрепятственный подъезд автомобильного транспорта Исполнителя к своему участку и месту разгрузки (фундаменту); в случае невозможности подъезда транспорта к фундаменту Заказчик обязуется оплатить дополнительные расходы связанные с транспортировкой сруба, если не оговорено другое. 3.

4 Обеспечить погрузку и разгрузку материала вовремя, не задерживая автотранспорт более, чем на световой день или оплатить услуги, связанные с погрузкой и разгрузкой стройматериалов если не оговорено другое.

Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, наступивших вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в связи с изданием органами власти и управления новых нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств Сторонами. 4.3. Каждая из Сторон, как только ей станут известны обстоятельства непреодолимой силы и другие обстоятельства, препятствующие исполнению данного Договора, обязана известить другую Сторону о таких препятствиях.

4.4. Если Заказчик отказывается от полной оплаты Сруба, Сруб остается в собственности Исполнителя, и Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере % от цены сруба и фактически понесенных Исполнителем затрат на изготовление и транспортировку Сруба на участок Заказчика по адресу, указанному в п.1.2 Договора. 4.5.
8.

6. Если любое из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 9.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору и предоставить свидетельство, которое бы являлось достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, должна приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств. Статья № 12. Срок действия договора. 12.1.

В случае не своевременного привлечения Заказчиком бригад, привлечение некомпетентных бригад Подрядчик не несет ответственность за испорченное изделие. 8.3 Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ устанавливается по договоренности и составляет пол года. 8.

4 Подрядчик гарантирует достижение указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации материалов и работ, выполненных Подрядчиком на протяжении всего гарантийного срока.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить в оговоренные сторонами сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчика обязаны уведомить за 10 дней до начала составления акта. Статья №9. Расторжение договора.

Источник: http://tk-advokat.ru/2018/04/19/dogovor-podryada-na-izgotolenie-derevyannogo-doma/

ПравГид
Добавить комментарий