Договор поставки и монтажа с подробными условиями о гарантии

Договор поставки и монтажа (шефмонтажа) товара (с подробными условиями о гарантии)

Договор поставки и монтажа с подробными условиями о гарантии
г. _______________ «__»___________ ____ г.

____________________, именуем__ далее «Поставщик», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ далее «Покупатель», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

По настоящему Договору Поставщик обязуется в установленныйДоговором срок передать в собственность Покупателя ___________________________________________________________________________________________________ (указать наименование или вид, характеристики товара)(далее по тексту — «товар») и осуществить монтаж (шефмонтаж) товара, аПокупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях,установленных настоящим Договором .

———————————

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. По настоящему Договору поставляется следующий товар:

1.2.1. _____________________ в следующей комплектности: _______________ (наименование товара)в количестве _____________________________________________________________. (указать количество или порядок его определения) 1.2.2. _____________________ в следующей комплектности: _______________ (наименование товара)в количестве ________________________________________________________ . (указать количество или порядок его определения)

———————————

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

1.3. Поставщик обязуется выполнить следующие работы по монтажу (шефмонтажу) товара: __________________________________________.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет:

— _______________________________________ — _____ (___________) рублей, (наименование товара)в т.ч. НДС — (__________); — _______________________________________ — _____ (___________) рублей, (наименование товара)в т.ч. НДС — (__________).

2.2. Цена работ по монтажу (шефмонтажу) товара составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС — (__________).

2.3. Цена Договора составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС — (__________).

2.4. Цена товара, установленная п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Покупателем в следующем порядке:

2.4.1. Предварительная уплата цены товара в размере _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС — (__________), производится Покупателем в течение _______________ с даты подписания настоящего Договора.

2.4.2. Уплата оставшейся части цены товара в размере _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС — (__________), производится Покупателем в течение _______________ с даты поставки товара (п. 4.3 настоящего Договора).

2.5. Уплата цены работ, установленная п. 2.2 настоящего Договора, производится Покупателем в течение _______________ с даты подписания Сторонами акта выполненных работ (п. 5.5 настоящего Договора).

2.6. Оплата производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.7. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать _____________________________________________________________________________________________________.(указать стандарты, регламенты, иные требования, предъявляемые сторонами к качеству товара) 3.2.

Гарантийный срок на товар составляет _____________ и начинает течьс момента ________________________________________________________________. (с момента передачи товара Покупателю либо с иного момента, согласованного сторонами) 3.3.

Упаковка товара должна соответствовать следующим требованиям:__________________________________________________________________________.(указать стандарты, технические условия, иные требования к упаковке товара) 4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 4.1.

Поставка товара осуществляется в следующие сроки: __________________________________________________________________________________________. (указать сроки или период поставки)

4.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, находящийся по адресу: ____________________________.

4.3. Датой поставки товара является дата подписания акта приемки-передачи товара (п. 4.5 Договора).

4.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки товара (п. 4.3 настоящего Договора). Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет Покупатель с момента перехода к нему права собственности на товар.

4.5. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится на складе Покупателя с составлением акта приемки-передачи.

4.6. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить непоставленное количество товара в течение _______________ с момента _________________________.

4.7. Если Покупателю будет передан товар ненадлежащего качества, он вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— безвозмездного устранения недостатков товара в течение _______________;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

4.8. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

— потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.

4.9. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товаром, комплектность которого соответствует Договору, товар с нарушением условия о комплектности, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— доукомплектования товара в течение _______________.

Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору:

— потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

5.1. Поставщик выполняет работы по монтажу (шефмонтажу) товара в течение _______________ с даты поставки товара (п. 4.3 Договора).

5.2. Поставщик осуществляет монтаж (шефмонтаж) собственными силами и средствами.

Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.

5.3. Покупатель обязан предоставить Поставщику для осуществления монтажа (шефмонтажа) специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения таких работ, а также территорию для выполнения работ.

5.4. Осмотр и приемка выполненной Поставщиком работы по монтажу (шефмонтажу) товара производятся на складе Покупателя в течение _______________ с момента истечения срока, установленного п. 5.1 настоящего Договора.

5.5. После осмотра результата выполненной Поставщиком работы Стороны подписывают акт приемки выполненных работ.

5.6. По завершении работ Поставщик передает Покупателю следующиедокументы на товар: _________________________________________________________________________________________________________________________________. (инструкции по эксплуатации, иные документы)

5.7. В случаях, когда работа выполнена Поставщиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков в течение _______________.

5.8. Гарантийный срок на выполненные Поставщиком работы составляет _______________ и начинает течь с даты подписания акта приемки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены товара, установленного п. 2.4 настоящего Договора, срока оплаты работ по монтажу (шефмонтажу) товара, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере _____% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение срока поставки товара, установленного п. 4.1 настоящего Договора, срока передачи недостающего количества товара, установленного п. 4.6 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от стоимости непереданного товара за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение Поставщиком срока устранения недостатков товара, установленного п. 4.7 настоящего Договора, срока доукомплектования товара, установленного п. 4.9 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от стоимости товара, переданного с недостатками, указанной в спецификации.

6.4. За нарушение Поставщиком срока монтажа (шефмонтажа), установленного п. 5.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от цены работ, установленной п. 2.5 настоящего Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее _______________ с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении _______________ последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

———————————

Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Все споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.4. При невозможности урегулировании споров путем переговоров они будут разрешаться в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.6. Все уведомления и сообщения по Договору должны направляться в письменной форме (по факсу, электронной почте).

8.7. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Поставщика, второй — у Покупателя.

9. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: Покупатель: __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D1%84%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8

Гарантийные обязательства для юридических лиц

Договор поставки и монтажа с подробными условиями о гарантии

Законодательство о правах потребителей четко устанавливает, что срок бесплатного ремонта по гарантии для некачественного товара, купленного гражданином для личного пользования, не должен превышать 45 календарных дней. Это положение неприменимо в аналогичной ситуации к юридическим лицам.

Все споры, возникающие в результате совершения ими сделки купли-продажи, регулируются нормами ГК РФ. В частности, статья 314 ГК РФ оговаривает, что срок ремонта товара по гарантии для юридических лиц должен быть проведен в разумный срок.

При этом не установлено никаких временных ограничений для него. Из этого следует, что вопрос определения этого разумного срока отдан на откуп продавца и покупателя.

Важно отразить его продолжительность в договоре купли-продажи, а также не забыть об установлении ответственности за его нарушение. Если покупатель не придал этому пункту значения и этот вопрос был упущен при подписании договора, то сторонам остается только вести по нему дальнейшие переговоры и пытаться решить его на взаимовыгодных условиях.

Что делать, если превышен срок проведения ремонта по действующей гарантии?

Из смысла статьи 314 ГК РФ следует, что при невозможности установления точного срока исполнения обязательств во внимание принимается разумный срок для его исполнения. По его окончании при предъявлении требования о завершении ремонта, продавец должен вернуть отремонтированную вещь в течение семи дней.

Поскольку в законе для юридических лиц не установлена максимальная продолжительность гарантийного ремонта, стороны вправе сами устанавливать его срок по взаимной договоренности и закрепить его в письменном документе, например, договоре купли-продажи.

Если этого сделано не было, то тогда конфликтные ситуации решаются с использованием положений о разумном сроке ремонта.

Когда заканчивается срок гарантии?

Что делать, если нарушен срок гарантийного ремонта,

Продлевается ли гарантия после гарантийного ремонта, читайте по ссылке: http://uropora.ru/zashhita-prav-potrebitelej/garantijnyj-remont/prodlevaetsya-li-garantiya-posle-garantijnogo-remonta.html

Как определить продолжительность ремонта в разумных пределах?

Прежде всего, учитывайте наименование товара, вид и степень неисправностей в нем, сложность ремонта, наличие запасных частей, а также удаленность сервисного центра или продавца. Также стоит принять во внимание ориентировочный срок аналогичного ремонта на практике. В этом вопросе сторонам бывает трудно найти компромисс, поэтому зачастую вопросы решаются судом.

Требования покупателя об установлении определенного срока могут не устроить продавца, посчитавшего его неразумным.

Во избежание таких длительных и утомительных переговоров, судебных споров лучше оговорите мирно все вопросы по поводу бесплатного гарантийного устранения всех недостатков товара заранее перед совершением его покупки. Указание срока гарантии в договоре обеспечит безусловную защиту прав и интересов покупателя.

Причем при определении продолжительности этого срока стороны ничем не связаны и он может быть какими угодно.

Если продавец и покупатель не воспользовались такой возможностью, то придется определять срок гарантии, исходя из понятия его разумности. Это более затяжной путь решения вопроса.

Представления продавца и покупателя о том, какой срок считать разумным при ремонте определенной вещи, могут не совпадать. Тем более, что их интересы в данном случае разнятся. Если покупатель заинтересован в скорейшем получении отремонтированного товара, то продавцу выгоднее продлить срок ремонта, чтобы не платить штрафные санкции при его нарушении.

При недостижении сторонами сделки единого мнения, вопрос предстоит решить суду. Рассмотрев все представленные истцом и ответчиком доводы, он сам установит срок ремонта для конкретного товара. Следует отметить, что это вряд ли ускорит решение вопроса, ибо сам судебный процесс займет немало времени и потребует дополнительных материальных затрат (оплата госпошлины, услуг юристов).

Внимание! Единственным способом быстрого осуществления гарантийного ремонта некачественного товара является определение его срока при покупке.

Была ли Запись полезна? 23 из 31 читателей считают Запись полезной.>Гарантийное обслуживание юридических лиц закон

Гарантия на товар для юридических лиц

Садикова следующим образом объяснено введение в ГК РФ юридической конструкции «разумного срока» и ее содержание: «Разумный срок представляет собой запасной вариант, действующий при отсутствии всех других вариантов. «Разумный срок» в конечном счете определяет суд в случае спора о просрочке исполнения обязательства».

Данным гарантийным обязательством Продавец подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований клиента, установленных действующим законодательством (в том числе, но не ограничивая, Законом, «О защите прав потребителей» — для потребителей, Гражданским кодексом – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в случае обнаружения недостатков изделия. Срок бесплатного сервисного обслуживания составляет 1 год. Гарантия на изделие составляет 30 дней. Бесплатное сервисное обслуживание подразумевает бесплатную работу мастера по устранению дефектов. Стоимость новых исправных деталей в бесплатное сервисное обслуживание не входит. Начало гарантийного срока исчисляется со дня передачи товара покупателю. Доставка до сервисного центра и обратно осуществляется за счет покупателя.

Гарантийные обязательства по ГК РФ

Достаточно подачи в установленный срок и в пределах оговоренной суммы гарантии.

Во втором случае исполнение условий гарантии будет зависеть от ряда нюансов.

Зачастую они отражаются в тексте гарантии — это требования о передаче гаранту определенного набора документации, подтверждающей нарушение условий договора. В первом случае гарантия не может быть отозвана гарантом. Данная норма отражается в .

Стоит отметить, что данный вид гарантии является самым распространенным из-за надежных условий. Во втором случае гарантия может быть отозвана без уведомления об этом бенефициара.

Покрытая гарантия – это обеспечение принципалом установленной денежной суммы гаранту.

Она впоследствии будет использована для выполнения гарантийного обязательства. В первом случае банк берет обязательство по выплате гарантийной суммы перед самим бенефициаром.

Понятие, типы и ответственность по гарантийным обязательствам в договоре поставки или оказания услуг

Обратите вниманиеЕсли срок гарантийного ремонта не указан, поломка должна устраняться незамедлительно или в кратчайшие сроки.

Предельный срок ремонта гарантийного изделия – 45 дней.

Однако стоит учесть, что сроки для бесплатного устранения неисправности у разных товаров отличаются. Покупатель имеет право получить стоимость товара, бесплатный гарантированный ремонт, замену на такую же или аналогичную модель товара, соразмерное уменьшение цены.

Обязанность отвечать по гарантийным обязательствам возложена на продавца, изготовителя или компанию-импортера, которая ввозит продукцию в страну.

Договор поставки и монтажа с подробными условиями о гарантии

Эти условия не выгодны, так как они фактически уменьшают продолжительность гарантии. Наиболее приемлемы для покупателя положения, которые, наоборот, увеличивают гарантийный срок.

Условие договора поставки о начале течения гарантийного срока можно закрепить в следующей формулировке: «Гарантийный срок исчисляется с момента начала использования товара по назначению, который подтверждается соответствующим двусторонним актом». Гарантийные обязательства поставщика По общему правилу гарантия качества товара распространяется на все составляющие его части – комплектующие изделия, детали (п.

3 ст. 470 ГК РФ). Поставщик обязан выполнять принятые на себя гарантийные обязательства в отношении всех частей этого товара. Однако норма пункта 3 статьи 470 Гражданского кодекса РФ является диспозитивной, и стороны в договоре могут предусмотреть иное правило.

Настоящий договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существенном нарушении условий договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством.

Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора. 11.7.

Инфо Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон договора. 12. Порядок разрешения споров 12.1. Стороны примут все усилия к тому, чтобы разрешение всех споров осуществлялось путем переговоров. 12.2.

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г. №П-7 и от 15 июня 1965г. №П-6. Приемка товара оформляется двухсторонним актом приемки-передачи. 3.5.

Право собственности и риски случайной гибели или повреждения товара переходят к Стороне 1 с момента передачи товара Стороной 2 и подписания акта приемки-передачи. 3.6. Сторона 1 обязана принять переданный ей товар, за исключением случаев, когда она вправе потребовать его замены. 3.7. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным в технической документации.

Источник: https://iiotconf.ru/garantijnye-obyazatelstva-dlya-yuridicheskih-lits/

Договор поставки товара с гарантиями

Договор поставки и монтажа с подробными условиями о гарантии

Днем отправки (получения) документа считается день его направления (получения) посредством факсимильной связи или электронной почты (согласно дате, пропечатываемой факсимильным аппаратом на факсимильном изображении документа, а также в журнале записей факсимильного аппарата, или журнала учета отправки электронных сообщений).Документы, передаваемые по факсимильной связи, электронной почте должны быть надлежащим образом оформлены: оригиналы передаваемых документов должны иметь подпись и печать отправляющей Стороны.Стороны обязуются в случае изменения номеров факсов, адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре, незамедлительно извещать об этом вторую Сторону письменно или посредством факсимильного сообщения. Такое извещение является неотъемлемой частью настоящего договора.

Настоящий договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существенном нарушении условий договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством.

Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора. 11.7.

Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон договора.

12. Порядок разрешения споров 12.1. Стороны примут все усилия к тому, чтобы разрешение всех споров осуществлялось путем переговоров. 12.2.

О договоре поставки с банковской гарантией

Внимание

Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также сопровождаться документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для реализации Товара, в том числе подтверждающими качество Товара. 2.3. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар соответствует установленным настоящим договором и приложениям к нему, являющихся его неотъемлемой частью, требованиям в течение срока [годности/реализации], гарантийного срока. 2.4. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за [значение] дней до поставки Товара, путем предоставления соответствующих документов.

3. Гарантийный срок товара 3.1.

Договор поставки товара с гарантийным сроком

Если Сторона 2 в течение срока, установленного в акте выявленных недостатков, не устранит недостатки или не заменит металлоконструкции, Сторона 1 вправе устранить недостатки силами другого лица или приобрести металлоконструкции с оплатой понесенных расходов за счет Стороны 2. 8.7.

При отказе Стороны 2 от составления и подписания акта выявленных недостатков для их подтверждения Сторона 1 вправе назначить квалифицированную экспертизу. Оплата экспертизы осуществляется виновной Стороной. 9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1.

В случае нарушения работниками Стороны 2 при выполнении работ норм техники безопасности, пожарной безопасности, Сторона 2 несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 9.2.

В случае, если работы существенно не соответствуют требованиям технической документации и строительным нормам и правилам, Сторона 1 вправе . 9.3.

Какие гарантийные обязательства по договору поставки?

Важно

Последствия изменения и (или) дополнения настоящего договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон договора. 11.4.

Если Стороны договора не достигли согласия о приведении договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий договора), по требованию заинтересованной Стороны, договор может быть изменен и (или) дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством. 11.5. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также может быть расторгнут досрочно: — по письменному соглашению Сторон; — в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором; — в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

11.6.

Ipc-zvezda.ru

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1.Стороны несут друг перед другом имущественную ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 8.2. В случае нарушения условий п.п. 4.1.1.,4.1.

2; настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы не перечисленных средств за каждый день просрочки, но не более 10% отстоимости партии неоплаченных товаров. при этом срок календарного плана основных этапов работ переносится на срок задержки платежей. 8.3.

В случае проведения Заказчиком платежей не в полном объеме, т.е. неисполнение п.п. 4.1.1,, настоящего Договора, а у Исполнителя в это время возникли обязательства перед третьими лицами, Исполнитель вправе пересмотреть в одностороннем порядке очередность исполнения своих обязательств в пользу других клиентов.

При этом Заказчик лишается права предъявления каких-либо претензий за нарушение сроков производства работ по настоящему Договору. Возобновление по срокам исполнения основных работ по Договору регламентируются дополнительными соглашениями и Приложениями к настоящему Договору. 8.4.

В случае нарушения сроков исполнения настоящего Договора по вине Исполнителя, с него удерживается пеня в размере 0,1% от суммы, перечисленной Заказчиком, за каждый день просрочки, но неболее 10% от стоимости партии недопоставленных товаров.

8.5.При нарушении п.п. 5.2.2 повлекших изменения сроков выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель ответственности не несет. 8.6. «Заказчик» обязан вывезти готовую продукцию со склада «Исполнителя» в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

Заказчик обязуется: 5.2.1.Выполнять требования, изложенные в технической и сопроводительной документации, по предмету настоящего Договора; 5.2.2.Своевременно производить оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором; 5.2.3.

Получить по доверенностям от Исполнителя: а) заказанную, скомплектованную и оплаченную продукцию; б)нормативно-техническую, сопроводительную и другую документацию, предоставленную Исполнителем. 5.2.4. Транспортные расходы по доставке продукции оплачиваются Заказчиком.
5.2.

5. Право собственности на продукцию, риск случайной гибели или порчи переходит от Исполнителя к Заказчику с момента передачи продукции грузоперевозчику и подписания Акта приема-передачи. С указанного момента, обязанность по передаче продукции Исполнителем считается исполненной.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 6.1.

Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также сопровождаться документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для реализации Товара, в том числе подтверждающими качество Товара. 2.3. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар соответствует установленным настоящим договором и приложениям к нему, являющихся его неотъемлемой частью, требованиям в течение срока [годности/реализации], гарантийного срока. 2.4. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за [значение] дней до поставки Товара, путем предоставления соответствующих документов.

3. Гарантийный срок товара 3.1.

Сторона, не исполнившая своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. 7.9.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем [указать срок], настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 8. Страхование товара 8.1.

Стороны настоящего договора согласились, что Товар по настоящему договору страхуется Поставщиком до момента поступления его на склад Грузополучателя.

Расходы по страхованию включаются в стоимость Товара. 8.2. Если Поставщик, обязанный застраховать товар, не выполнит этого обязательства, Покупатель вправе сам осуществить страхование товара, потребовав от Поставщика возмещения расходов на страхование. 9. Риск случайной гибели товара 9.1.

Источник: https://1privilege.ru/dogovor-postavki-tovara-s-garantiyami/

Договор поставки и монтажа (применимое право – право РФ; с подробными условиями о гарантии)

Договор поставки и монтажа с подробными условиями о гарантии

Договор поставки – хозяйственный договор, который является одной из разновидностей договора купли-продажи и аналогичен ему по форме.

Согласно этому договору поставщик обязуется в назначенные сроки (срок), не совпадающие с моментом заключения договора, передать товар (продукцию) в собственность (полное хозяйственное ведение либо оперативное управление) покупателю, который обязуется принять товар (продукцию) и уплатить за него определенную денежную сумму.

Особенности составления договора поставки и монтажа (применимое право – право РФ; с подробными условиями о гарантии)

Стороны договора поставки товара (продукции) называются, соответственно, поставщиком и покупателем, в качестве поставщика выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, а покупателями могут быть и обычные граждане, хотя чаще это все равно субъекты предпринимательской деятельности.

Форма договора поставки

Договор поставки заключается в простой письменной форме, в противном случае при возникновении спора стороны не смогут для подтверждения самого факта совершения сделки и ее условий ссылаться на свидетельские показания. Все дополнительные соглашения, а также соглашение о расторжении договора должны также совершаться в письменной форме.

Договор может дополняться иными документами, конкретизирующими условия поставки – графиками поставки и платежей, спецификациями и т. д.

Существенные условия договора поставки

К существенным условиям договора поставки товара относятся предмет договора поставки и сроки поставки.

  1. Предмет договора поставки – это условия о товаре, его наименовании, качестве и количестве. Стороны договора должны максимально точно указывать наименование товара, чтобы не допустить его подмену, в том числе указывать реквизиты государственных стандартов, технических условий и прочих документов, которым должны соответствовать поставляемые товары. Детализировать условия о товаре можно и в спецификациях или иных приложениях к договору, подписываемых для каждой конкретной поставки. Качество товара с точки зрения закона – это соответствие свойств товара требованиям закона, нормативно-правовых актов и договора поставки, а также совокупность признаков, определяющих пригодность товара для его использования по прямому назначению. Продавец товара должен передать покупателю товар надлежащего качества.
  2. Сроки поставки – временные периоды, в рамках которых поставщик обязан передать товар покупателю, эти сроки должны быть согласованы сторонами и прописаны в договоре. Товар по договору поставки может передаваться как одной партией, так и отдельными партиями с определенной периодичностью.

Другие важные условия договора поставки:

  • в договоре обязательно должны быть указаны сроки поставки товара, причем раньше срока поставку можно осуществить лишь с согласия покупателя, иначе он может быть просто не в состоянии принять и (или) оплатить товар;
  • доставка товара по умолчанию (то есть если в договоре не указано иное) осуществляется поставщиком за его счет и его силами путем отгрузки на склад покупателя или в ином им указанном месте;
  • в договоре поставки товара должен быть установлен момент перехода права собственности на товар, определяющий тем самым момент перехода ответственности и рисков от поставщика покупателю;
  • порядок поставки товара – отгружается ли он на складе покупателя, передается на складе поставщика или в ином месте;
  • для перевозки товара должны использоваться тара и упаковка, способные обеспечить его сохранность;
  • поставщик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при существенном нарушении покупателем его условий – неоднократном нарушении сроков оплаты товара или его неоднократной невыборки (если покупатель не забирает товар со склада поставщика при наличии такой обязанности в договоре);
  • условия расторжения договора – нередко в договорах присутствует норма об автоматической пролонгации действия договора на новый срок, если одна из сторон заранее не уведомит другую о его прекращении;
  • в договоре поставки товара должны быть четко прописаны случаи наступления ответственности сторон и размер этой ответственности.

Нарушения условий поставки

К нарушениям условий поставки относятся поставка товара в неполном количестве или в количестве сверх оговоренного, ненадлежащего качества, в ненадлежащем ассортименте.

  1. В случае недопоставки товара покупатель вправе:
    • потребовать поставки недостающего товара;
    • не оплатить недопоставленный товар;
    • купить недопоставленный товар у другого поставщика и потребовать возмещения разницы в цене у нарушившего договор поставщика.
  2. Если поставлен товар ненадлежащего качества, ассортимента, комплектации, покупатель вправе либо вернуть товар поставщику и отказаться от оплаты, либо потребовать замены его на соответствующий условиям договора поставки товара. Покупателю о любом подобном решении или действии должен уведомлять поставщика в письменной форме: если ему будут поставлены некачественные или некомплектные товары, но он не заявит поставщику об этих недостатках и не потребует их замены или доукомплектования, то в дальнейшем он не сможет потребовать выполнения этих обязательств даже в судебном порядке.
  3. В случае поставки товара в количестве сверх условленного, покупатель может либо принять весь товар и доплатить за излишне поставленный по указанной в договоре стоимости, либо вернуть излишний товар. Сверхнормативные расходы по приему и транспортировке товара возлагаются на поставщика.
  4. В случае просрочки поставки товара покупатель имеет следующие варианты действий:
    • потребовать у поставщика уплаты неустойки – согласно ставке рефинансирования или иной ставке, предусмотренной в договоре;
    • отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора при существенном нарушении условий поставщиком – если договор нарушается не в первый раз или недостатки товара не могут быть устранены в приемлемый срок.

    Как было выше сказано, все свои недовольства стороны должны высказывать друг другу в виде письменных претензий, к составлению которых надо отнестись очень серьезно, и описывать сложившуюся негативную ситуацию подробно и четко.

Отличиями от договора купли-продажи являются:

  • особый субъект (в качестве поставщика может выступать индивидуальный предприниматель или коммерческая организация);
  • товары передаются для использования их в предпринимательской деятельности.

В настоящее время на правовое регулирование отношений договора поставки направлены десятки разноуровневых нормативных актов (как гражданско-правовых, так и смежных отраслей права, как частного, так и публичного права).

В действующем гражданском законодательстве правовому регулированию договора поставки посвящен параграф 3 главы 30 ГК РФ.

В статьях 506-524 ГК РФ рассматриваются вопросы регулированию разногласий при подписании образца договора поставки, порядок поставки товара по договору, ассортимент поставляемого товара и другие аспекты взаимоотношений сторон по сделке.

Срок хранения договора поставки установлен ст.

456 в Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утвержден Министерством культуры Российской Федерации 25.08.2010г.), и составляет 5 лет после истечения срока действия договора.

Источник: http://naar.ru/blanks/dogovor_postavki_i_montaja/

Образец договора с гарантией

Договор поставки и монтажа с подробными условиями о гарантии

Все споры и разногласия будут разрешаться Сторонами на основе действующего законодательства РФ. 13.3. При неурегулировании споров они будут разрешаться в . 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 14.1.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 14.2.

Все уведомления и сообщения по Договору должны направляться в письменной форме (по факсу, электронной почте). 14.3. В случае изменения адреса выполнения работ Сторона 1 заблаговременно сообщает об этом Стороне 2. 14.4.

Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у Стороны 1, второй – у Стороны 2. 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Сторона 1Юр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: Сторона 2Юр.

Договор гарантии образец

Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также сопровождаться документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для реализации Товара, в том числе подтверждающими качество Товара. 2.3. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар соответствует установленным настоящим договором и приложениям к нему, являющихся его неотъемлемой частью, требованиям в течение срока [годности/реализации], гарантийного срока.

2.4. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за [значение] дней до поставки Товара, путем предоставления соответствующих документов. 3. Гарантийный срок товара 3.1.

Договор гарантийного обслуживания образец бланк

Важно К таким событиям чрезвычайного характера относят: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные стихийные явления природы, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, изменение законодательства или иных нормативных актов, регулирующих необходимые условия контракта, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении сторон силами и средствами не представлялось возможным. 6. Особые условия. 6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, а другой у Заказчика.
6.2. Все коммунальные платежи во время ремонта оплачиваются Заказчиком. 7.

Договор банковской гарантии

За осуществление оплаты с нарушением согласованных в настоящем Договоре сроков Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) с недоплаченных по настоящему Договору сумм за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов).6.4. Выплата штрафных санкций, предусмотренных 6.2. и 6.3.
не освобождает выплачивающую их

Сторону от исполнения в полном объеме принятых на себя по настоящему Договору обязательств.6.5. Выплата штрафных санкций, предусмотренных пунктами 6.2.

и 6.3., производится в течение 10 (

Десяти) рабочих дней с даты получения требования об оплате штрафных санкций. 7. Действия обстоятельств непреодолимой силы. 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.

Договор на гарантийный ремонт оборудования

Гарантийное обслуживание Товара осуществляется [указать наименование сервисного центра, осуществляющего гарантийный/послегарантийный ремонт товара]. 3.6.

Если в течение срока гарантии выявятся недостатки, неполнота и (или) комплектность Товара, Поставщик обязуется незамедлительно за свой счет устранить все обнаруженные дефекты, путем исправления либо полной или частичной замены, а также допоставить недостающие принадлежности Товара на основании соответствующих претензий Покупателя. 3.7. Замененный дефектный Товар и (или) его части возвращаются Поставщику по его требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами. 3.8. Транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, а также допоставкой недостающего Товара несет Поставщик. 3.9. Указанный в п.

При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате [Товара/части Товара] Поставщику в письменной форме акт о возврате. 5.5. Все расходы, связанные при приеме Товара с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего условиям настоящего договора, несет Поставщик.

5.6. При возникновении между Сторонами настоящего договора спора по поводу качества поставленного Товара по письменному требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. 5.7.

Образец договора с банковской гарантией

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты на основании подписанного Сторонами Акта сверки взаиморасчетов.9.3.

Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны настоящего Договора от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, если таковые имели место. 10. Порядок разрешения споров. 10.1.

Стороны обязуются урегулировать в досудебном (претензионном) порядке все споры, возникающие при исполнении, изменении, и расторжении настоящего Договора. Срок рассмотрения претензии стороной — 30 дней с момента её получения.10.2.

В случае если Стороны не смогут прийти к согласию по спорному вопросу, он подлежит разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 11. Заключительные положения. 11.1.

Образец договора поставки с банковской гарантией

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ. 8.

Ограничения проведения гарантийного ремонта 8.1. Гарантийный ремонт Оборудования не производится в следующих случаях: 8.1.1.

При несоблюдении правил транспортировки, хранения, подключения, эксплуатации и технического обслуживания Оборудования в соответствии с требованиями изготовителя и техническими характеристиками Оборудования.
8.1.2.

При возникновении неисправностей, вызванных пожаром, наводнением или другими стихийными бедствиями. 8.1.3. При обнаружении механических повреждений, следов воздействия агрессивных сред и высоких температур, а также попадания инородных предметов и жидкостей. 8.1.4.

Источник: http://territoria-prava.ru/obrazets-dogovora-s-garantiej/

ПравГид
Добавить комментарий