Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих

Маленьки договор закупки компьютерного оборудования

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих

Извещение о закупке: № 31300690774 «».

Способ закупки: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Заказчик: Краснодарский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования

» академия стандартизации, метрологии и сертификации alt=»Маленьки договор закупки компьютерного оборудования»>

Договор № купли-продажи компьютерного оборудования

купли-продажи компьютерного оборудования г.

Алматы «__»_________20_ года Продавец обязуется продать и передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить компьютерное оборудование (далее Товар) в количестве, качестве, ассортименте на условиях настоящего Договора. 1.2. Перечень Товара устанавливается в заявке Покупателя, в счете и счете-фактуре, выставляемых Продавцом для оплаты Покупателю, в накладной на передачу Товара.

2.3.

Особенности закупки компьютерной и оргтехники по 44-ФЗ

Программа разработана согласно методическим рекомендациям Минэкономразвития России и Минобрнауки России и полностью соответствует Профстандарту. Продукции, происходящей из стран Евразийского экономического союза, если участники закупки подтвердили происхождение предлагаемых товаров, приказом №155 предусмотрена 15-процентная преференция в отношении цены контракта .

Для получения полного доступа к порталу Про-госзаказ.ру необходимо зарегистрироваться.

Какой товар признается отечественным при закупке компьютерной техники? Отечественной и не подпадающей под ограничения в вышеуказанном постановлении компьютерной техникой признается продукция, если: Константин Эделев, эксперт Системы Госзаказ .

Заказчик:

Договор поставки оборудования

1.2. Приложения № являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Стоимость поставляемого оборудования по настоящему Договору составляет рублей, в том числе НДС рублей.

2.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. 2.2. Гарантийный срок эксплуатации по производственным дефектам определяется в Спецификации (Приложение № ).

3.1. Поставка оборудования осуществляется согласно спецификации (Приложение № ) со склада Продавца в г.

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих

Стороны, которые договариваются о поставке компьютеров, оргтехники и комплектующих, в установленном порядке должны заключить договор.

Такой документ будет являться основой и с момента его подписания начнет регулировать взаимоотношения.

  1. полный перечень всех товаров;
  2. количество офисной техники;
  3. общая стоимость;
  4. принадлежности.

При возникновении недоразумений, споров и конфликтных ситуаций переговоры ведутся ответственными сторонами обеих сторон.

При невозможности обоюдного решения, дело направляется в суд. 2.1. Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение №1) и составляет: рублей, в том числе НДС рублей. 2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также упаковку, доставку, погрузку и разгрузку Товара. 2.5.

Государственный контракт на поставку компьютерного оборудования

Часть II .

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, оплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Контракту. 2.2. Товар оплачивается Государственным заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения государственного заказа.

2.4. Цена Контракта составляет _________________ руб., в том числе НДС -_____% ____________________________________________руб.

Договор на поставку компьютерного оборудования

Наименование организатора Организатор 680030, Хабаровский край, , Хабаровск, Мухина, 22 680030, Хабаровский край, , Хабаровск, Мухина, 22 Место рассмотрения предложений Поставка компьютерного оборудования Этапы закупочной процедуры Дата и время окончания срока приема заявок Дата и время вскрытия заявок Подведение итогов не позднее Цена договора и требования к обеспечению Поставка компьютерного оборудования Размер обеспечения заявки (в рублях) Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях) Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию * Если это является обязательным условием Получите банковскую гарантию от партнера ЭТП ГПБ Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг Оплата Товара осуществляется в течение 90 календарных дней с даты поставки оборудования Требования к электронной подписи поставщиков Подавать заявки без использования ЭП Требования к документации Официальный сайт, на котором размещена документация Заказчики, с которыми заключается договор 680030, Хабаровский край, , Хабаровск, Мухина, 22 680030, Хабаровский край, , Хабаровск, Мухина, 22 Закупки корпоративных заказчиков Закупки корпоративных заказчиков ГАУ НО «ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» Закупки корпоративных заказчиков Закупки корпоративных заказчиков Закупки корпоративных заказчиков Закупки корпоративных заказчиков Закупки корпоративных заказчиков Закупки корпоративных заказчиков У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 15 минут.

Судебная практика

по гражданским делам. Решения судов, комментарии к кодексам и законам РФ на основе судебной практики.

2.5. Обязательства по поставке Товара возникают у Поставщика после получения Поставщиком письма-подтверждения Покупателя (п. 2.3.) или поступления предоплаты за заказанный Товар на расчетный счет Поставщика.

3.1. Цена за единицу, количество и общая стоимость Товара за соответствующий заказ указывается в счетах или приложениях к настоящему Договору. 3.2.

ТЕНДЕРНЫЙ ЗАПРОС по выбору поставщика «Выбор контрагента по поставке компьютерного оборудования и оргтехники для филиала ООО «РН-Учёт» в одаре

ТЕНДЕРНЫЙ ЗАПРОС по выбору поставщика «Выбор контрагента по поставке компьютерного оборудования и оргтехники для филиала ООО «РН-Учёт» в г.Краснодаре.» Выбор контрагента по поставке компьютерного оборудования и оргтехники для филиала ООО «РН-Учёт» в г.Краснодаре в соответствии со спецификацией оборудования — Приложение 1. Место поставки оборудования Россия, 350063 г.

Краснодар, ул. Комсомольская, д.36. Примечание: Доставка оборудования по указанному адресу осуществляются за счет продавца в невозвратной таре. Инвестиционная программа Заказчика.

Не позднее 10 календарных дней с момента получения Участником извещения о признании победителем Тендера. Срок поставки оборудования 6-8 календарных недель с момента подписания договора.

Источник: https://152-zakon.ru/malenki-dogovor-zakupki-kompjuternogo-oborudovanija-12444/

Договор поставки компьютеров и оргтехники

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих

  • Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих
  • Договор поставки оборудования, образец, бланк, типовая форма
  • Договор поставки оргтехники
  • Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники
  • Закон РАА

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих 1.1.

Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность компьютеры, оргтехнику и комплектующие (далее – Товар) количество, технические характеристики и цена которых указаны в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. 2.3.

Договор поставки компьютеров

ПРОДОЛЖИТЬ 3 причиныоставить заявку

  • Это бесплатно Вы оставляете заявку бесплатнои ничего не теряете, если никтоиз юристов вам не подойдет.
  • У вас появится выбор Вы сравниваете предложенияразных юристов и выбираетесамые выгодные условия.
  • Мы на вашей стороне Если вы останетесь недовольнырезультатом, напишите нам, и мывернем вам деньги!

Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих, составленный профессиональным юристом.

Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих заполняется в двух экземплярах.

Заказчик обязуется назначить лицо, ответственное за прием товара. 4.2.

Заказчик обязан принять товар, поставленный в соответствии с условиями договора, проверить количество, качество, ассортимент, сроки годности непосредственно при получении товара от Поставщика, подписать накладные. 4.3.

Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, срокам годности, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару.

Поставщик обязан заменить некачественный товар на качественный в течение 3-х календарных дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. В случае отказа от приема товара, Заказчик обязан во всех экземплярах товарной накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, Ф. И.О. и подписать. 4.4.

Договор поставки компьютерной и оргтехники

Поставщик передает Покупателю вместе с товаром: счет-фактуру; Товарную накладную (форма ТОРГ-12); Акт приемки-передачи; гарантийный талон, сертификаты и др. в случае, если они предусмотрены оформлением у производителя. 3.6.

Обязанность Поставщика по поставке (передаче) товара Покупателю считается исполненной с момента подписания ими Товарной накладной и Акта приемки-передачи. 3.7.

Право собственности на поставляемый товар, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Товарной накладной и Акта приемки-передачи.
4. Стоимость поставки и порядок расчетов 4.1.

Стоимость (цена) поставляемого товара указывается в спецификациях. 4.2. Цена товара по подписанной с двух сторон спецификации является фиксированной и изменению не подлежит. 4.3.

Вентилятор socket 775 glacialtech igloo 5063cu silent

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 6. Форс-мажор 6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожаром, наводнением, землетрясением, войной, постановлениями государственных органов и т.п.

, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 6.2.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами. 7.3.

В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 8.

Договор поставки оргтехники

3.3.

Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Самарская область, 9А. Товар должен находиться в стандартной заводской упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Отгрузка товара должна осуществляться при наличии товарно-сопроводительных и иных документов в соответствии с законодательством РФ.

Результаты сдачи-приёмки товара отражаются в товарно-транспортной накладной подписанной уполномоченными представителями обеих сторон. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1.

Договор поставки комплектующих образец бланк

Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с товаром сопроводительную документацию: счета-фактуры или счета, оригиналы транспортных накладных на поставленный товар с указанием наименования товара на русском языке, заверенную копию российского сертификата соответствия установленного образца. Получить полный текст Проконсультироваться 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по поставке товаров считаются: нарушение сроков поставки товаров, недопоставка товаров, поставка некачественного или некомплектного товара и т. д. 5.3.

В случае поставки некомплектного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара, приёмки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара). 5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате товара, начиная со дня, следующего за днём истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате товара.

  • Договор безвозмездного пользования
  • Предварительный договор купли-продажи
  • Договор мены
  • Договор лизинга
  • Договор поручительства
  • Протокол разногласий к проекту контракта по электронному аукциону
  • Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
  • Извещение о межевании земельного участка
  • Задание на межевание земельного участка
  • Договор задатка
  • Договор ренты
  • Брачный контракт
  • Договор обслуживания
  • Договор комиссии
  • Договор товарищества
  • Договор пожертвования
  • Договор на выполнение работ по межеванию земельного участка
  • Договор авторского заказа
  • Трудовой договор с сотрудником акционерного общества
  • Другое

Мне нужно Подробноеописание Стоимостьдокумента По договоренности с юристомЯ планирую заплатитьруб.

Источник: http://yurburo61.ru/dogovor-postavki-kompyuterov-i-orgtehniki/

Договор поставки компьюторов

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих

Поставщик обязан соблюдать ассортимент и количество товара, указанного в спецификации

Заказчика (Приложение ). Замена Поставщиком одного наименования товара другим, хотя и

аналогичным по потребительским свойствам и по аналогичной цене, не допускается.

3.3. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:

Самарская область, 9А. Товар должен находиться в стандартной

заводской упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

Отгрузка товара должна осуществляться при наличии товарно-сопроводительных и иных

документов в соответствии с законодательством РФ.

Договор поставки компьютеров образец

Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им предусмотренных настоящим Договором обязательств.

5.4.2.

Требовать оплаты поставленного Товара.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует действующим в РФ нормативным документам на момент исполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара.

6.2.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц (залог, арест и т.п.).

6.3.

Договор поставки компьютеров и оргтехники

Нарушения Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных договором более чем на 15 рабочих дней.

5.8.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего договора.

5.8.4.
Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

5.8.5. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

5.8.6.

Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия.12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Вся информация, полученная Поставщиком от Заказчика по настоящему Контакту в ходе выполнения поставки считается конфиденциальной, за исключением информации, находящейся в свободном доступе и, которая не может являться конфиденциальной в соответствии с действующим законодательством.

12.2.

Важно В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в разумные сроки, и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации должны соблюдаться в течение срока действия Договора, а также в течение дней после его окончания.

13.

Договор поставки компьютеров оргтехники и комплектующих

5.8. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством РФ порядке с требованием о расторжении настоящего договора в следующих случаях:

5.8.1.

При существенном нарушении договора Поставщиком, в том числе существенном нарушении требований к качеству товаров (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и других недостатков), требований к таре или упаковке, в случае, когда товар подлежит затариванию или упаковке, или невыполнении Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней требований Заказчика о доукомплектовании товаров в соответствии с пунктом 5.5.

настоящего Договора.

5.8.2.

Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им предусмотренных настоящим Договором обязательств.

5.4.2.

Требовать оплаты поставленного Товара.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность компьютеры, оргтехнику и комплектующие (далее – Товар) количество, технические характеристики и цена которых указаны в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим Договором или в самом уведомлении.

13.5. Названия разделов настоящего Договора служат исключительно удобству изложения текста и не должны толковаться, как определяющие или ограничивающие содержание условий Договора.

13.6.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.7. К настоящему Договору прилагаются: Спецификация (Приложение № 1).
В случае отсутствия ответственного сотрудника (болезнь, отпуск и т.п.) ответственная Сторона обязана назначить лицо, заменяющее ответственного сотрудника и письменно известить об этом другую Сторону.

Договор поставки компьютеров образец 2016

При неисполнении Поставщиком обязательств по передаче Заказчику документации, предусмотренной настоящим Договором, Налоговым кодексом РФ, Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере рублей за каждый день задержки по день предоставления документов.

7.6. При предъявлении Заказчику претензий, в том числе финансовых со стороны третьих лиц по вопросам указанным в п.6.1, п.6.2 настоящего Договора, Поставщик разрешает их своими силами и за свой счет.

7.7. За недостоверность сведений, указанных в п.6.1, п.6.2 настоящего Договора, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере % Цены Договора, и возмещает Заказчику понесенные им убытки.

7.8. Оплата неустойки, пени, штрафа не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих обязательство по настоящему Договору.

Договор поставки компьютеров образец заполнения

Договор поставки компьютеров № ___

г. Местоположение «__» __________ 20__г

Наименование поставщика, в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на основании Основание права подписания, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны,

и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на основании Основание права подписания, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1.
Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить компьютеры и/или комплектующие (далее – «Товар»), в количестве, ассортименте (наименованием) и по ценам, согласованным сторонами, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в порядке, определенном настоящим Договором.

1.2.

Источник: http://pravogarant23.ru/dogovor-postavki-kompyutorov/

Договор поставки компьютеров оргтехники и комплектующих

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих

Комплектация поставляемого Оборудования должна соответствовать спецификации, указанной в Приложении N 1 к настоящему Договору. 3. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1.

Общая стоимость поставляемого Оборудования указывается в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 3.2. Оплата производится следующим образом: Покупатель производит предоплату в размере 100% от суммы, указанной в Приложении N 1, в течение ___ рабочих дней с момента выставления счета Продавцом Поставщику.

В этом разделе собрана обширная база типовых договоров: типовой договор купли-продажи с денежным обеспечением обязательства продавцом, контрактации, аренды земель, кратной продажи, субаренды нежилого помещения и др.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.1.

Принять и оплатить товар согласно условиям настоящего. В типовом образце договора поставки и монтажа оборудования используются следующие приложения: График платежей; График поставок. 2.1. Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение №1) и составляет: рублей, в том числе НДС рублей. 2.2.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 2.3.

Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также упаковку, доставку, погрузку и разгрузку Товара.

Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники аналогичным по потребительским свойствам и по аналогичной цене, не допускается.

3.3. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Самарская область, 9А.

  • разных юристов и выбираете результатом, напишите нам, и мы Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру. В мобильном приложении юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос! Мы стараемся! Угостите дизайнера чашечкой кофе, ему будет приятно ? Сказать спасибо
  • Договор поставки компьтеров типовой В этом разделе собрана обширная база типовых: типовой купли-продажи с денежным обеспечением обязательства продавцом, контрактации, аренды земель, кратной продажи, субаренды нежилого помещения и др. 2.1.3. Исполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим. 2.2. Покупатель обязуется: 2.2.1.

12.  реквизиты сторон

Если за неисполнение договора ответственен Покупатель, а именно в случае отказа Покупателя принять Товар, задаток остается у Поставщика. Образец договора на поставку товара, ремонт и сервисное обслуживание 2.5. Качество и комплектность поставляемого оборудования должны полностью соответствовать требованиям технических условий и действующим на день подписания договора ГОСТам.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ. 3.1. В период действия настоящего принимать от ООО «Организация №1» на ремонт и сервисное обслуживание оборудование. 3.2.

Производить ремонт и сервисное обслуживание оборудования в полном объеме и с надлежащим качеством. Договор поставки оргтехники образец Нарушением обязательства является его невыполнение или ненадлежащее выполнение, т.е.

выполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства. 6.3.

Источник: https://fileddl.info/dogovor-postavki-kompyuterov-orgtekhniki-komplektuyushchikh/

Типовой договор поставки на оргтехнику

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих

Ни одна из Сторон не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих Юристы сайта Правовед.ru составят договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих в полном соответствии с нормами закона.

Вы можете ознакомиться с образцом поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих бесплатно. документа перед обращением к юристам сайта! Выберите юриста, который условия, и начните работу! в течение 10-15 минут предложат вам свои услуги и назовут цены.

Опишите документ, который вам нужен. Это бесплатно и займет и ничего не теряете, если никто из юристов вам не подойдет.

    • Договора поставок
    • Образец договора на поставку товара, ремонт и сервисное обслуживание
    • Договор поставки оргтехники образец
    • Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих
  • Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих
    • Договор поставки компьтеров типовой
    • Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники

Договора поставок — в иных случаях, в том числе, в случае самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика — дата подписания Покупателем товарной накладной (Торг- 12). Поставщик доставляет товар по почтовому адресу Покупателя: г. Москва, ул. Красносельская д. 41 Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность качества и количества Товара во время ее перевозки.

Договор поставки компьтеров типовой

Важно

Типовая форма оптовой поставки товаров Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить товары в количестве, ассортименте и в сроки, согласованные в спецификации (прилагается к договору). Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих 2.5.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.1.

Ipc-zvezda.ru

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами. 7.3.

В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 8.
Обязанность по уплате неустойки возникает со дня предъявления соответствующего требования Покупателем. 5.2.

Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в полном объеме и устранения нарушений. 5.3.

При несвоевременной оплате товара по настоящему Договору (за исключением оплаты авансовых платежей), Поставщик вправе требовать оплату неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки не перечисленных в срок сумм, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, но не более 10% от суммы неоплаченного в срок товара. 5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

Принять и оплатить товар согласно условиям настоящего. В типовом образце договора поставки и монтажа оборудования используются следующие приложения: График платежей; График поставок. 2.1. Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение №1) и составляет: рублей, в том числе НДС рублей. 2.2.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 2.3.

Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также упаковку, доставку, погрузку и разгрузку Товара.

Договор на поставку комплектующих для компьютерной и оргтехники аналогичным по потребительским свойствам и по аналогичной цене, не допускается.

3.3. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Самарская область, 9А.

  • разных юристов и выбираете результатом, напишите нам, и мы Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру. В мобильном приложении юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос! Мы стараемся! Угостите дизайнера чашечкой кофе, ему будет приятно ? Сказать спасибо
  • Договор поставки компьтеров типовой В этом разделе собрана обширная база типовых: типовой купли-продажи с денежным обеспечением обязательства продавцом, контрактации, аренды земель, кратной продажи, субаренды нежилого помещения и др. 2.1.3. Исполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим. 2.2. Покупатель обязуется: 2.2.1.

Источник: https://advokat-na-donu.ru/tipovoj-dogovor-postavki-na-orgtehniku/

ПравГид
Добавить комментарий