Договор поставки железобетонных изделий

Договор поставки железобетонных изделий образец

Договор поставки железобетонных изделий

В противном случае, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна не позднее трех дней после начала действия обстоятельств непреодолимой силы, известить в письменной форме другую Сторону.

6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс — мажор лишает виновную сторону права ссылаться на них.

7.ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по соглашению сторон.

7.2.

Образец договор поставки железобетонных изделий

В случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от Поставщика или отказывается от его принятия, Поставщик вправе требовать от Покупателя штрафа в размере стоимости не принятого Товара.

4.8.

При изменении Покупателем номенклатуры или количества поставляемой продукции, оформляемого дополнительным соглашением к настоящему договору, Поставщик имеет право на получение дополнительного времени на внесение соответствующих изменений в продукцию, а также на изготовление дополнительной продукции. При этом Покупатель обязан принять и оплатить заказанную им продукцию, находящуюся на складе Поставщика.

5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Оплата за Товар производится по банковским реквизитам Поставщика, указанным в п.9 настоящего договора.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ железобетонных изделий в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее – Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений.

Товара в согласованные сроки, обеспечить полное соответствие качества Товара требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, и прилагаемым к товарно-транспортным документам паспортам качества;

3.1.2. -передать Покупателю документы на Товар.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. –одновременно с заключением настоящего договора передать Поставщику список лиц, уполномоченных на приемку Товара и подписание документации. Указанный список является приложением к настоящему договору. В случае неуведомления об изменениях в упомянутом списке, товар считается переданным надлежащему лицу;

3.2.2.
разгружать Товар собственными силами и за свой счет;

3.2.3.

Договор поставки железобетонных изделий с частным лицом образец 2018

Указанные документы считаются полученные адресатом в дату, указанную в уведомлении о вручении.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): пожара, землетрясения, наводнения, иного стихийного бедствия, военных действий любого характера, забастовок, законодательных и иных правительственных актов и решений, изданных в течение срока действия настоящего договора, а также другие обстоятельства, в случае, если указанные обстоятельства повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему договору. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия, но не более 30 суток.

Товара, в том числе доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку, наличие грузоподъемных механизмов для разгрузки Товара (если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении), обеспечить подъезды к объекту: они должны быть свободны от строительного мусора и прочих предметов, препятствующих движению техники Поставщика или способных повредить ее, присутствие уполномоченного на приемку Товара лица, обеспечить пропуска и получить необходимые разрешения для работы техники Поставщика на объекте (включая разрешение ГИБДД на установку техники на проезжих частях и тротуарах), иметь устройство для освещения мест проведения данных видов работ. Дорожное покрытие должно обеспечивать движение без пробуксовки груженого транспорта общей массой 30 тонн. 4.
Внимание Покупатель теряет право предъявления претензий по количеству и внешним дефектам поставленного Товара.

4.7. При поставке товара железнодорожным транспортом вызов представителя Поставщика при обнаружении недостачи или некачественного Товара обязателен в течение суток с момента поступления Товара на станцию назначения. Претензии по количеству и качеству к разгруженному Товару Поставщиком не принимаются.

4.8.

Источник: http://nasledstva-centr.ru/dogovor-postavki-zhelezobetonnyh-izdelij-obrazets/

Договор от ип производящего кольца жб и покупателем

Договор поставки железобетонных изделий

Фирма ООО «Завод ЖБИ 172» (далее — фирма) создана в сентябре 1997г. (на основе завода ЖБИ, существующего с 1959г.) и специализируется на изготовлении, оптовой, мелкооптовой и розничной продаже железобетонных изделий в широком ассортименте.

За годы работы фирмы нашими постоянными клиентами стали многочисленные частные лица и юридические лица (строительные организации, СМУ, СУ, Мостотресты, ДСК, мелкооптовые и розничные предприятия по торговле железобетонными изделиями и т.

Договор купли продажи жби

Поставка (отгрузка) каждой партии товара осуществляется на основании заявки, предоставляемой Грузополучателем Поставщику в срок не позднее, чем за один день до даты поставки (отгрузки).

Заявка должна содержать следующие данные: -ссылку на настоящий договор, -количество,ассортимент,марка и класс поставляемой продукции, -сроки поставки каждой партии продукции (график поставки), -способ доставки продукции (силами Поставщика или самовывоз Грузополучателя), -наименование и реквизиты Грузополучателей, пункты доставки товара (адреса Грузополучателей) и схемы проезда (в случае доставки силами Поставщика), а также лицо, ответственное за приемку продукции. При отсутствии заявки или передаче ее Поставщику после указанного времени Поставщик вправе не производить поставку.

В случае принятия данной заявки к исполнению Поставщик не несет ответственность за возможную задержку в доставке продукции.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «31» декабря 2011 года, включительно, а в части взаимных расчетов — до полного исполнения сторонами своих обязательств. 8.2.

Ничто в настоящем договоре не может толковаться в пользу положения, дающего право требовать от Поставщика поставки Товара в случаях, если Покупатель имеет перед ним любую задолженность по настоящему договору. 4.11.

За нарушение Покупателем обязательств по настоящему договору Поставщик вправе взыскать с Покупателя понесенные убытки (в т. ч. штрафы, выплаченные третьим лицам). 4.12.

При нарушении срока вывоза Товара Покупатель обязан согласовать в 3(трех) дневный срок условия хранения Товара, в противном случае за несвоевременное выполнение обязательств по выборке Товара Покупателем, последний оплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыбранного товара за каждый день просрочки и возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы на хранение Товара. 4.13.

Курсы

ДОГОВОР на изготовление и поставку ЖБИ № г. Санкт — Петербург « » 2011г. », именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице , действующего на основании , с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице , действующего на основании Устава, с другой стороны», именуемые в дальнейшем совместно «стороны», заключили настоящий Договор (далее — договор) о нижеследующем: 1.

Предмет договора. 1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее — Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений.

Шаблоны договоров

  1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
  2. карточка предприятия ( с указанием расчетного счета организации в банке, ФИО Генерального директора);
  3. свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения;
  4. доверенность на право заключения договоров (в случае подписания договора по доверенности).
  5. приказ о назначении Генерального директора;

1) Заключить договор поставки.

Железобетонные плиты — продажа и доставка ЖБИ

Стороны по настоящему договору обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – дней с момента их получения. 8.3. Если ни одна из сторон в течение дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год; 8.4.

Изменение условий договора или его досрочное расторжение допускается в соответствии с действующим законодательством, что не освобождает стороны от выполнения обязательств по расчетам за уже поставленный Товар. 8.5. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 10.

Поставщик вправе применить к Покупателю штрафные санкции в виде неустойки за задержку исполнения условий по оплате в размере % от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки по день фактического исполнения обязательств по оплате. 4.4.

Поставщик не несет ответственность за несвоевременную поставку Товара, в случае если Покупатель имеет перед Поставщиком любую задолженность по настоящему договору.

При ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате по настоящему договору Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления Покупателя приостановить дальнейшее исполнение настоящего Договора до полного погашения задолженности по оплате, при неоднократной просрочке – в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1. Оплата за Товар производится по банковским реквизитам Поставщика, указанным в п.9 настоящего договора.

Железобетонные изделия находят свое применение в строительной сфере — именно с их помощью возводят различные конструкции и перекрытия.

Обычно строительные организации заключают с заводами договор на поставку железобетонных изделий, согласно которому поставщик берет на себя обязательства изготовить и передать покупателю железобетонные изделия определенного вида, качества и количества.

При этом участники сделки могут заранее обсудить, по какой технологии и соблюдением каких стандартов будет осуществляться производство данной продукции.

Стоит учесть, что вся железобетонная продукция производится в соответствии с утвержденными техническими стандартами и при поставке поставщик обязан предоставить покупателю все необходимые документы, включая сертификаты на продукцию и т.п.

Продажа железобетонных изделий собственного производства для дорожного, жилищного и промышленного строительства. Для заказа продукции нашего завода вы можете позвонить по телефонам отдела сбыта компании.

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Поставщик », с одной стороны, и в лице.

действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем: 1.1.

Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее – Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений.

Торжественная церемония запуска производства состоялась 22 декабря. На церемонии присутствовали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель законодательного собрания Валерий Лидин, министр строительства и архитектуры Александр Гришаев, а также представители компаний-застройщиков и финансовых институтов.

Почетные гости дали старт производству, нажав на символическую кнопку пуска, и оставили свои подписи на памятной табличке, которая впоследствии будет закреплена на первой плите, выпущенной комбинатом.

Источник: https://active-body.info/dogovor-proizvodyashchego-koltsa-pokupatelem/

Договор поставки жби изделий образец

Договор поставки железобетонных изделий

Расчеты производятся по безналичному расчету или в кассу Поставщика наличными, в установленном законодательством порядке. Товар считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Поставщика.

3.1.

Поставщик обязуется: 3.1.1. обеспечить поставку Товара в согласованные сроки, обеспечить полное соответствие качества Товара требованиям стандартов и технических условий.

3.1.2. передать Покупателю документы на Товар. 3.2. Покупатель обязуется: 3.2.1.

разгружать Товар собственными силами и за свой счет, если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении; 3.2.2.

Договор поставки ЖБИ

Конструктор документов>Договоры>Договоры поставки> Образец договора поставки жби изделий обычно заключается с производителями подобной продукции и объектами хозяйствования, которые собираются использовать жби в коммерческих целях. Договор на поставку железобетонных изделий Железобетонные изделия находят свое применение в строительной сфере — именно с их помощью возводят различные конструкции и перекрытия.

Обычно строительные организации заключают с заводами договор на поставку железобетонных изделий, согласно которому поставщик берет на себя обязательства изготовить и передать покупателю железобетонные изделия определенного вида, качества и количества.

При этом участники сделки могут заранее обсудить, по какой технологии и соблюдением каких стандартов будет осуществляться производство данной продукции.

Стоит учесть, что вся железобетонная продукция производится в соответствии с утвержденными техническими стандартами и при поставке поставщик обязан предоставить покупателю все необходимые документы, включая сертификаты на продукцию и т.п. В любом образце договора поставки жби необходимо указать:

  • предмет договора — какой вид изделий, в каком количестве и какого качества будет поставлен покупателю;
  • стоимость продукции (обычно в этом пункте идет ссылка на приложение — прайс), также следует прописать, входит ли в эту сумму НДС;
  • условия расчетов;
  • срок поставки;
  • способы доставки (данный момент довольно важен, так как железобетонные изделия очень тяжелые и для их транспортировки необходим специальный транспорт, поэтому не каждый покупатель сможет осуществить самовывоз купленной продукции);
  • ответственность сторон;
  • гарантийный срок на жби и пр.

В нашем сервисе вы можете самостоятельно за считанные минуты составить и скачать договор поставки жби, в который включены все требуемые условия.

С этим шаблоном часто используют:

  • Типовой договор на поставку органических удобрений
  • Договор поставки тары и упаковки
  • Договор поставки техники
  • Образец договора поставки между ООО и ИП
  • Договор поставки яйца куриного

Популярные документы и процедуры:

  • Бланк заявления на загранпаспорт
  • Скачать договор дарения квартиры
  • Р21001
  • Образец иска о расторжении брака
  • Разрешение на обработку персональных данных

Договор на поставку жб колец

2.2.

Продукция поставляется силами Поставщика на строительную площадку Грузополучателя по адресу,указанному в заявке Грузополучателя. 2.

3 Грузополучатель обязан не позднее, чем за три дня до начала поставки (отгрузки) предоставить Поставщику образцы оттисков штампов всех Грузополучатлей, а также список лиц (работников),имеющих право приемки товарно-материальных ценностей, и образцы их подписей. В случае невыполнения обязанности предусмотренной данным пунктом, Поставщик вправе приостановить поставку (отгрузку).

В случае невыполнения обязанности предусмотренной данным пунктом, Поставщик вправе приостановить поставку (отгрузку).

Приемка продукции Покупателем осуществляется:

  1. по количеству/комплектности – в соответствии с отгрузочными документами;
  2. по качеству – в соответствии с сертификатом соответствия и удостоверением качества (паспортом и др.), выдаваемым на каждую партию продукции.

4.2. При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные при приемке недостатки.

Источник: https://jurist-sochi.ru/dogovor-postavki-zhbi-izdelij-obrazec-53871/

Договор на продажу железобетонных изделий

Покупатель обязан принять продукцию по качеству и количеству при ее получении. В случае возникновения претензий к качеству или количеству продукции, Покупатель обязан немедленно по телефону известить Поставщика об этом и приостановить приемку продукции для совместного принятия продукции.

Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент поступления денежных средств на банковский счет Поставщика.

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать Покупателю товарный бетон марки М-_____ (далее продукцию) в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору), а Покупатель — получить и оплатить продукцию в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение 2 к настоящему договору).

Договор поставки жби изделий образец

Покупатель обязуется: 3.2.1. разгружать Товар собственными силами и за свой счет, если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении; 3.2.2.

Москва » » 200 г.

Тюмень «__» ________ ____ г. 1.1. Заказчик поручает, а Изготовитель принимает на себя обязательство изготовить столярные изделия, согласно приложенной Смете (Приложение № 1) на объект находящийся по адресу __________________ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Условия поставки. 2.1. Ежемесячный план поставки продукции определяется Грузополучателем и направляется Поставщику в срок не позднее, чем за десять дней до начала следующего календарного месяца.Указанный план должен содержать ориентировочное количество,ассортимент,марку и класс поставляемой продукции на следующий календарный месяц. 2.2.

Продукция поставляется силами Поставщика на строительную площадку Грузополучателя по адресу,указанному в заявке Грузополучателя. 2.

3 Грузополучатель обязан не позднее, чем за три дня до начала поставки (отгрузки) предоставить Поставщику образцы оттисков штампов всех Грузополучатлей, а также список лиц (работников),имеющих право приемки товарно-материальных ценностей, и образцы их подписей.

Договор № на поставку железобетонных плит паг-14 на поставку железобетонных плит ПАГ-14 г. Надым «___» _____________ 20___ г.

______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» , в лице ____________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и 1.

В разделе 12 данного договора сторонам необходимо определить сроки действия и порядок его досрочного расторжения. В последнем разделе должен быть обозначен список всех приложений к договору, с порядковыми номерами и полным наименованием.

Важно ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 3.1. Поставщик обязуется: 3.1.1. обеспечить поставку Товара в согласованные сроки, обеспечить полное соответствие качества Товара требованиям стандартов и технических условий. 3.1.2.

передать Покупателю документы на Товар. 3.2. Покупатель обязуется: 3.2.1. разгружать Товар собственными силами и за свой счет, если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении; 3.2.2.

Количество и ассортимент, цена за куб продукции, общая стоимость поставки, срок поставки, условия оплаты и условия транспортировки указаны в спецификациях, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

Договор на изготовление железобетонных изделий образец

При наличии заказанной Продукции на складе Поставщика – отпуск осуществляется по поступлению предоплаты на расчётный счёт Поставщика.
Покупатель направляет копию платежного поручения с отметкой банка Поставщику.

В случае если Поставщик после получения копии платежного поручения в течение 5 (пяти) банковских дней не получит денежные средства в полном объеме на свой банковский счет, то Поставщик не позднее 3 (трех) банковских дней после этого должен письменно уведомить об этом Покупателя.

В этом случае Поставщик освобождается от обязанности поставить продукцию в согласованном ранее объеме и сроки и не несет никакой юридической ответственности за неисполнение своих обязанностей по настоящему договору.

Также, Стороны могут оформить акт сверки взаиморасчетов, где они определяют порядок установления причин возникновения неисполнения финансовых обязательств и способы их устранения.

Поставщик не несет ответственность за несвоевременную поставку Товара, в случае если Покупатель имеет перед Поставщиком любую задолженность по настоящему договору.

При ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате по настоящему договору Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления Покупателя приостановить дальнейшее исполнение настоящего Договора до полного погашения задолженности по оплате, при неоднократной просрочке – в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора.

Ничто в настоящем договоре не может толковаться в пользу положения, дающего право требовать от Поставщика поставки Товара в случаях, если Покупатель имеет перед ним любую задолженность по настоящему договору.

В ближайшие сутки работа сайта восстановится

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна не позднее дней после начала действия обстоятельств непреодолимой силы, известить в письменной форме другую Сторону. 6.3.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажор лишает виновную сторону права ссылаться на них. 7. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1.

Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по соглашению сторон.

Расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях на условии 100% предоплаты. Расчеты производятся по безналичному расчету или в кассу Поставщика наличными, в установленном законодательством порядке. Товар считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Поставщика.

Бланк договора подряда на строительство фундамента Образец договора подряда на строительство фундамента (заполненный бланк) Скачать Договор подряда на строительство фундамента ДОГОВОР ПОДРЯДА на строительство фундамента № 1.

При возникновении между сторонами разногласий по качеству продукции, соответствие качеству подтверждается заключением независимой экспертизы РОСТЕСТ г.

Источник: http://kamsapropel.ru/pravootnosheniya/8177-dogovor-postavki-zhelezobetonnykh-izdeliy-obrazec.html

Договор поставки жби

В случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от Поставщика или отказывается от его принятия, Поставщик вправе требовать от Покупателя штрафа в размере стоимости не принятого Товара. 4.8.

При изменении Покупателем номенклатуры или количества поставляемой продукции, оформляемого дополнительным соглашением к настоящему договору, Поставщик имеет право на получение дополнительного времени на внесение соответствующих изменений в продукцию, а также на изготовление дополнительной продукции.
При этом Покупатель обязан принять и оплатить заказанную им продукцию, находящуюся на складе Поставщика. 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1. Оплата за Товар производится по банковским реквизитам Поставщика, указанным в п.9 настоящего договора.

Вышеуказанные документы, переданные сторонами друг другу путем факсимильной связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору) имеют юридическую силу равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, с последующим оформлением оригиналов. 5.3. Документы, передаваемые по почте, подлежат отправке заказным письмом с уведомлением о вручении.

Внимание Общество с ограниченной ответственностью « », в лице Генерального директора , действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Грузополучатель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройком», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Лаврентьева Игоря Станиславовича, действующей на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1. Поставщик обязуется в обусловленный срок поставить (передать в собственность) Грузополучателю, товар (железобетонные изделия) в наименованиях, количестве и по ценам, указанным в согласованных Сторонами Спецификациях (Приложениях) к настоящему Договору (далее — Товар), являющихся его неотъемлемыми частями, а Грузополучатель обязуется принять и оплатить указанный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 2. В случае, предусмотренном п.7.2.1 Договора, Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения Покупателем письменного уведомления Поставщика о расторжении договора, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении. 8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «»2018 года, включительно, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд .

Поставщик вправе применить к Покупателю штрафные санкции в виде неустойки за задержку исполнения условий по оплате в размере % от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки по день фактического исполнения обязательств по оплате. 4.4.

Поставщик не несет ответственность за несвоевременную поставку Товара, в случае если Покупатель имеет перед Поставщиком любую задолженность по настоящему договору.

При ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате по настоящему договору Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления Покупателя приостановить дальнейшее исполнение настоящего Договора до полного погашения задолженности по оплате, при неоднократной просрочке – в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора.

Оплата по иным банковским реквизитам производится в случае подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору или путем обмена информационными письмами с указанием иных реквизитов и необходимости произведения оплаты по ним. 5.2. Счета-фактуры, дополнительные соглашения и прочие документы, которыми стороны будут обмениваться в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, являются его неотъемлемой частью.

Вышеуказанные документы, переданные сторонами друг другу путем факсимильной связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору) имеют юридическую силу равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, с последующим оформлением оригиналов. 5.3.

Документы, передаваемые по почте, подлежат отправке заказным письмом с уведомлением о вручении.
Важно Поставка (отгрузка) каждой партии товара осуществляется на основании заявки, предоставляемой Грузополучателем Поставщику в срок не позднее, чем за один день до даты поставки (отгрузки).

Заявка должна содержать следующие данные: -ссылку на настоящий договор, -количество,ассортимент,марка и класс поставляемой продукции, -сроки поставки каждой партии продукции (график поставки), -способ доставки продукции (силами Поставщика или самовывоз Грузополучателя), -наименование и реквизиты Грузополучателей, пункты доставки товара (адреса Грузополучателей) и схемы проезда (в случае доставки силами Поставщика), а также лицо, ответственное за приемку продукции. При отсутствии заявки или передаче ее Поставщику после указанного времени Поставщик вправе не производить поставку. В случае принятия данной заявки к исполнению Поставщик не несет ответственность за возможную задержку в доставке продукции.

Поставка каждой партии продукции фиксируется отметкой Грузополучателя в товарно-транспортной накладной (ТТН),Грузополучатель обязан обеспечить правильность заполнения в ТТН времени прибытия и убытия автоплощадки, проставление в талоне экспедирования груза времени фактического простоя ,а также проставление необходимого штампа о приемке груза ,заверенного подписью диспетчера (Грузополучателя). 2.11 Грузополучатель самостоятельно осуществляет приемку и разгрузку продукции по каждой ТТН в течение 40 минут после фактического поступления продукции. Разгрузка автоплощадки на объекте Грузополучателя более 60 минут считается простоем. За простой автоплощадки Поставщик может взыскать штраф в размере 300(трехсот) рублей за каждый час простоя.

Источник: http://yurburo61.ru/dogovor-postavki-zhbi-izdelij-obrazets/

ПравГид
Добавить комментарий